44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331245 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Троицк» |
| Начальная цена | 52 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Генератор бензиновый CARVER PPG- 6500АM 5,5кВт | 1.0 шт | 52 500,00 ₽ | Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи |
Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить электрогенератор в соответствии с техническим заданием и спецификацией, утвержденными сторонами. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта включает НДС, если это Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с контрактом и техническим заданием в течение 5 рабочих дней с момента заявки заказчика до 31 декабря 2026 года с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТ. Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить комплект отчетных документов и электронный документ о приемке, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и принять товар, если он соответствует требованиям договора. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные системы для оформления приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленную документацию и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара, обеспечивая его замену при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается в порядке, установленном настоящей статьей. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров Заказчику Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по выборке товаров или представлению отгрузочной разнарядки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта, предусмотренную гражданским законодательством РФ, и имеют право на одностороннее расторжение при соблюдении определенных условий и требований, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований; в претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил доставки. В случае Согласно пункту 2.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В пунктах 12.4 и 12.5 указаны приложения к Контракту и согласие Поставщика на проверки. Статья 13 определяет особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) для оформления документов о приемке, если соответствующий СТЕ Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют право на бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота. Также указаны адреса и реквизиты Заказчика, в то время как информация о Поставщике Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку одного бензинового генератора модели CARVER PPG-6500AM мощностью 5.5 кВт по цене 52500 рублей с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва