44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331383 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Ново-Переделкино» |
| Начальная цена | 70 497,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бензин автомобильный ЛУКОЙЛ АИ-95 | 900.0 Л; ДМ3 | 78,33 ₽ | Бензин автомобильный |
Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку топлива с использованием топливных карт, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар в соответствии с техническими требованиями и спецификациями, а также подписать необходимые документы при его доставке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 31 декабря 2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно пункту 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении характеристик товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке. Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая электронный структурированный документ о приемке, разъяснения и мотивированный отказ от принятия в случае выявления недостатков, а также обязательства поставщика по их устранению. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров надлежащего качества, количества и ассортимента, а также своевременно предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие российскому законодательству. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для случаев неисполнения обязательств заказчиком. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, при этом освобождение от ответственности возможно в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Также предусмотрен возврат излишне уплаченных средств за неполную или завышенную поставку товара, а расторжение договора может происходить по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия поставщика требованиям технического задания, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе поставщика также возможен при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая виновные действия Заказчика, такие как отказ от приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Также описан порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются решать споры через переговоры и претензионный порядок, а в случае неудачи — передавать их на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы и ее расчетом, а также приложением необходимых документов. Также установлено, что споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 28.02.2027, при этом предусмотрена возможность изменения и дополнения контракта по соглашению сторон с оформлением в электронном виде. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также создавать и проверять стандартные товарные единицы в системе "Портал поставщиков". Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте В таблице представлены характеристики автомобильного бензина марки АИ-95, производителя ПАО ЛУКОЙЛ, с указанием цены за единицу измерения в 1 литр (включая НДС) в размере 78.33 рубля, что в сумме составляет 70497.00 рублей (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва