МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между ГБУЗ "ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ" и поставщиком, последний обязуется поставить медицинское расходное материалы, включая пункционные наборы и сетчатые эндопротезы, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Поставщик обязуется поставить Заказчику новые пункционные наборы и сетчатые эндопротезы в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, с годом выпуска не ранее 2025 года, с последующей доставкой и подписанием документа о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты, а исполнение обязательств заказчика считается завершенным с момента списания средств с его счета. Согласно приложению № 1 к Контракту, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с момента заключения Контракта, при этом поставщик может согласовать с заказчиком досрочную поставку. Товары должны быть доставлены по адресу, указанному в Техническом задании, и соответствовать его требованиям. Приемка товаров предусматривает согласование времени и места поставки, а также возможность поставки партиями по предварительной заявке. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивает сохранность товара, уборка упаковки производится силами Поставщика, а также он предоставляет Заказчику отчетные документы и сертификаты качества. Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения. Согласно указанным пунктам, информация о недостатках товаров и услуг, а также об их устранении должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, а подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и представления необходимых документов, а также запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать порядок контроля за поставками товаров, проведения экспертизы результатов, а также своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Заказчик обязан сообщать о недостатках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик имеет право требовать оплаты и предоставлять разъяснения по поводу поставленных товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с требованиями качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенную информацию и документы, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, при этом несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от Цены контракта в зависимости от его стоимости. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, в Контракте установлены ограничения на размер штрафов за нарушение обязательств, а также условия освобождения от ответственности в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов неисполнения обязательств. Согласно пункту 8.1.1 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе изложены основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к одностороннему отказу от исполнения контракта по инициативе поставщика. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает порядок расторжения в одностороннем порядке и освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок приемки товаров. Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему должны быть оформлены в электронном виде и подписаны Сторонами для вступления в силу с момента подписания, при этом они становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неясности в Контракте Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к соблюдению процедур регистрации акта в Реестре Контрактов и использования приложений к контракту. Также стороны согласны на проведение проверок и осуществление электронного взаимодействия через определенные системы и порталы. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и признание юридической силы электронных документов. Доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для сторон договора предоставляется бесплатно для осуществления электронного документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены реквизиты организации и контактные данные, а также спецификация медицинских изделий, включая требования к материалам, свойствам, стерильности и упаковке, а также номер регистрационного удостоверения для набора пункционного "МИТ" с катетером типа "свиной хвост". СУММАРИЗАЦИЯ: Заказана партия медицинских изделий, включая удлинитель с переходником, мешок-мочеприемник, металлическую канюлю и эндопротез сетчатый "Линтекс" LR-US-011300 ТО, предназначенные для хирургического лечения недержания мочи у женщин, с требованиями к стерильности и упаковке, а также с указанием регистрационного удостоверения и срока годности. Спецификация товаров включает набор пункционный "МИТ" 207281308Н для дренирования полостных образований, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка медицинских изделий
  1 640 933,38 ₽ заявки до 13.11.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий
  180 418,51 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  330 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Шприцы для рентгеноконтрастных веществ SDS-CTP-QFT, 200 мл
  209 955,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  927,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• СМР по капитальному ремонту и оснащению новыми инженерными системами помещения рентген-стоматологического кабинета в клинике "Медси" по адресу: г. Москва, ул. Л
  — заявки до 04.11.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения (для больных сахарным диабетом) для обеспечения граждан, имеющих право на получ
  359 100,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ИНДИКАТОРЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ/ДЕЗИНФЕКЦИИ
  197 810,80 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва