44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331117 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мосархив» |
| Начальная цена | 4 998 750,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Экслибрис архивный (Нетканное полотно) Termo one termo1, с термоактивируемым нейтральным клеем 65х143 мм | 1250.0 шт | 3 999,00 ₽ | Бумага прочая и картон для графических целей |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Мосархив" и поставщик обязуются поставку экслибриса архивного Termo one с термоактивируемым клеем в 2026 году в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение четырех рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется в течение четырех рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и могут быть улучшены по согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения. Поставка товаров производится за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также предоставить Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик обязан подтвердить соответствие поставленных товаров и услуг условиям контракта, направляя Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик обязан сформировать информацию о них в единой информационной системе, а Поставщик должен в установленные сроки предоставить разъяснения или устранить дефекты. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются взаимодействовать в процессе поставки товаров, включая предоставление документации и устранение недостатков, а также подтверждение исполнения обязательств. Заказчик имеет право на контроль за исполнением контракта и проведение экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать в вопросах контроля качества и количества поставляемых товаров, а также своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями Контракта. Поставщик обязуется поставлять товар, соответствующий качественным и количественным параметрам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать уточнения от Заказчика и согласовывать замену товара в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательство и условия контракта, включая запреты, установленные правительственными актами. Статья 6 устанавливает гарантийные обязательства поставщика по качеству товаров, включая устранение недостатков за его счет и продление гарантийного срока на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Контракт предусматривает, что гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене изделия в гарантийный период гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, возникшие до передачи Заказчику или по причинам, предшествующим передаче, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами и размерами штрафа, рассчитываемыми от цены контракта. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, штрафы за неисполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно пунктам 8.1.1.8 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, а также при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты, необоснованных отказах от приемки товаров или оплаты Согласно представленному фрагменту, стороны могут расторгнуть контракт по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ, с соблюдением установленных сроков и процедур. Также предусмотрено одностороннее расторжение контракта с учетом определенных условий и обстоятельств, таких как изменение геополитической ситуации или снижение стоимости работ/услуг более чем на 10%. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, стороны обязаны уведомить друг друга о невозможности исполнения обязательств в течение 5 календарных дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникшие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке с соблюдением установленных процедур и сроков, стороны могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к объективному урегулированию споров через Арбитражный суд Москвы, а также предусмотрели порядок изменения контракта, включая его регистрацию и возможность внесения изменений через дополнительные соглашения, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в ЕАИСТ. Согласно условиям контракта, при уменьшении его цены Заказчик обязан в течение трех рабочих дней запросить возврат излишне уплаченной стоимости товаров, а Поставщик должен вернуть разницу в течение семи рабочих дней с момента получения требования, информируя Заказчика о реквизитах платежного документа. В случае неполучения уведомления от Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе требовать возврата через суд. Уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с учетом определенных правил их считать полученными. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон, предусматривающие обмен электронными документами с равной юридической силой бумажным документам. В статье 14 указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Мосархив», а также Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется приобрести у поставщика архивное нетканое полотно "Экслибрис" с характеристиками, указанными в документе, по цене 3999 рублей за штуку без учета НДС, с общим количеством поставки 1250 штук и итоговой суммой 4998750 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва