44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331072 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 313 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Комплект переоборудования Gardiner Pole Systems QuicK-LoQ | 5.0 компл | 2 600,00 ₽ | Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки |
| Алюминиевая телескопическая штанга Facelift Renegade (с полным комплектом насадок) | 5.0 компл | 60 000,00 ₽ | Изделия пластмассовые прочие |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке хозяйственных товаров для мойки фасада, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в том числе закона о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям Контракта, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и осуществляет доставку, сопровождаемую подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 19 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и порядок изменения условий контракта. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки и убрать упаковку в течение одного дня. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик согласовывают процедуру приемки товаров и услуг через АИС «Портал поставщиков», включая электронную подпись УКЭП и предоставление разъяснений или устранение дефектов в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и их права в отношении поставки товаров, а также процедуры уведомления и приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие законодательству РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также он гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и устраняет недостатки в течение гарантийного срока за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно статье 6 Контракта, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Статья 7 устанавливает ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В данном фрагменте документа устанавливаются правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также конкретные процентные и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнения сторонами. Согласно пунктам 7.5-7.10 Контракта, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за просрочку исполнения обязательств и возврат излишне уплаченных средств в случае выявления недопоставки или завышения стоимости товара. Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров, а также при Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной форме или электронно, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией. Стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а также обеспечивать наличие стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на комплекты переоборудования и алюминиевые телескопические штанги, включая шланг и фитинг диаметром 6 мм для подачи воды, а также комплект переходников Gardiner Pole Systems QuicK-LoQ и телескопическую штангу Facelift Renegade с полным комплектом насадок, с указанием производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва