44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331069 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Поликлиника «Троицкая» Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 386 100,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ёршик напольный FASHUN A903-8 белый 38,5 см | 60.0 шт | 1 800,00 ₽ | Ерши |
| Покрытия одноразовые на унитаз Tellus (Торк) 1/2 250 шт V1 | 300.0 упак | 927,00 ₽ | Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения |
Согласно гражданско-правовому договору, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары для нужд поликлиники в соответствии с результатами конкурсной процедуры и законодательством РФ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, Технического задания и Спецификации, при этом товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определены в документах, включая НДС или без него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение его срока, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик регистрирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленную документацию и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется представлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта, включая гарантии качества товара и его замену при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается в порядке, установленном контрактом. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплекта, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта, предусмотренную гражданским законодательством РФ, и имеют право на одностороннее расторжение при соблюдении определенных условий и требований. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил доставки. В случае Согласно пункту 12.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В пункте 12.4 указаны приложения к Контракту: Техническое задание и Спецификация. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС и проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов. В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и подписи сторон договора, а также условия доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется поставить товары согласно спецификации, включая напольный ершик Fashun A903-8 и одноразовые покрытия на унитаз Tellus от производителя TORK.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва