ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставлять товары для подготовки площадки к демонстрационному экзамену в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения потребительских свойств по согласованию с Заказчиком. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара — международным стандартам. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке за счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный Документ о приемке, после чего Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приеме товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется передать товар вместе с сопутствующими документами, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Согласно статье 6 договора, поставщик обязан гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если свыше 3 млн рублей. Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других предусмотренных условий. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 9 Контракта, стороны обязаны информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а в случае их действия – продлевается срок исполнения обязательств. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы. Также устанавливаются сроки исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова в Москве, а также Компания "А3 ИНЖИНИРИНГ" производит контрольные образцы для капиллярной дефектоскопии, предназначенные для оценки качества дефектоскопических материалов и технологий капиллярного контроля, включая образцы с искусственными трещинами различной длины и ширины раскрытия, соответствующие классам чувствительности 1, 2 и 3. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и параметры различных электротехнических изделий, включая класс чувствительности, размеры, вес, назначение и производителя. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются характеристики и параметры различных электронных компонентов, включая переключающие контакты, реле и светодиодные лампы, предназначенные для использования в электрических цепях постоянного тока напряжением до 24 Вольт. СУММАРИЗАЦИЯ: В каталоге ООО "Русский Свет" представлены светодиодные кнопки грибовидной формы с различными параметрами, включая диаметр отверстия 22 мм, степень защиты IP54, способность работать от переменного/постоянного тока и наличие подсветки. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики различных компонентов, включая логотип и цвета, а также описание продукции, такой как корпус из пластика, крышка из алюминия, пневмофитинг, клемма проходная пружинная, реле интерфейсное и переключатель кулачковый, с указанием их параметров и артикулов. Данный фрагмент содержит описание комплекта товаров, включая датчик давления с цифровым дисплеем, кабель для электрических сетей и фитинги, а также информацию о заказчике и поставщике, которая Согласно приложению № 2 к контракту, представлена спецификация товаров, включающая быстросъемные фитинги из латуни и пластика с резьбой 1/2" и набор для капиллярного контроля с объемом 500 куб. см, предназначенный для выявления дефектов в металлах, керамике и некоторых видах пластиков.

Похожие закупки

• ПКО ТП оборудования H3C.
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• 26-02072 Запрос цен на поставку товарно-материальных ценностей для нужд АНО «РСВ»
  3 359 471,15 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Модуль SFP, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 25 км, SC, RSM1W36S25
  4 500,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Выполнение работ по замене элементов системы перемещения станка плазменной резки с ЧПУ «Портальный СК Старт‑2А 15» для восстановления паспортной точности и рабо
  503 268,06 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Плата управления Volker S962-2, 384450PBF
  104 500,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению площадки, проживанию и питанию участников просветительской программы «Стратегическая сессия экспертного совета грантового конку
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка мультимедийного оборудования
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программных продуктов «1С: Комплект поддержки»
  57 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва