44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330400 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр» |
| Начальная цена | 101 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Корзина плетеная, для подарочных наборов и букетов №55 | 15.0 шт | 1 100,00 ₽ | Изделия хозяйственного назначения деревянные |
| Корзина плетеная из ивовой лозы №4 G323W S5 | 15.0 шт | 1 200,00 ₽ | Изделия хозяйственного назначения деревянные |
| Корзина плетеная Радуга 2068Л натуральный 26x20xН11/32см | 20.0 упак | 1 250,00 ₽ | Тара деревянная прочая и ее части |
| Пленка упаковочная флористическая, прозрачная 100см x 10м | 60.0 рул | 700,00 ₽ | Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку корзин плетеных и пленки флористической в соответствии с техническим заданием и спецификациями, установленными в договоре. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и выполнения сопутствующих услуг в соответствии с Техническим заданием. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ, оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан принять товар в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, а поставка товаров должна осуществляться в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны требования к маркировке упаковки, её сохранности при транспортировке, а также порядок уборки упаковки и представления отчетных документов и сертификатов качества. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление документов и информации, контроль за поставками и возможность проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за исполнением контракта, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при приостановлении поставки. Поставщик обязан обеспечить своевременную поставку товаров надлежащего качества, соответствия комплектности и характеристик, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и имеет право на замену субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены ограничения на общую сумму штрафов за нарушение обязательств. Заказчик вправе односторонне отказаться от исполнения Контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Заказчику Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о национальном режиме при закупках и основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к одностороннему отказу от исполнения контракта по инициативе поставщика. Согласно условиям контракта, предложение о его расторжении по соглашению сторон должно быть рассмотрено в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это расценивается как признание требований. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она истребуется. Для подтверждения требований к претензии прилагаются соответствующие документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 27 рабочих дней, с возможностью приемки товаров после этого срока при условии проведения претензионной работы. Согласно пункту 11.4, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в электронном виде с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов приемки. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр», а также СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, а также детализационные характеристики товара "Корзина плетеная Радуга 2068Л" и упаковочной пленки, включая их размеры, материалы и количество в упаковке, а также условия поставки и подписи уполномоченных лиц. В таблице представлены характеристики и цены на корзины различных моделей, включая плетёную корзину №55 из ротанга и корзину №4 G323W S5 из ивовой лозы с ручным плетением, с указанием единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учётом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва