Дозиметр "СНИИП-АУНИС" МКС-01СА1М

44-ФЗУслугаМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10330152
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	45 500,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.10.2026
Приём заявок до	28.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Дозиметр "СНИИП-АУНИС" МКС-01СА1М	1.0 шт	45 500,00 ₽	Аппараты, основанные на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях Эта группировка также включает: - оборудование для облучения пищевой продукции

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются поставку дозиметра-радиометра с речевым выводом для нужд ГБУЗ "ГП №195 ДЗМ", соответствующего техническому заданию. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом уменьшения на размер налогов при оплате. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с учетом всех сопутствующих расходов Поставщика и обязательств по уплате налогов и сборов Заказчиком. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, который должен утвердить время, место и дату поставки, а также допускается возможность поставки товарами с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, товары должны соответствовать стандартам ГОСТ или международным стандартам упаковки, иметь соответствующую маркировку и упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет запросы на разъяснения и устранение недостатков через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями контракта, предоставить необходимые документы и иметь право на привлечение субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также запросить у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями Контракта и Технического задания. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре, при этом за недостатки товара без гарантийного срока отвечает в случае их возникновения до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товара Фрагмент описывает условия для одностороннего отказа от исполнения контракта со стороны поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или приемки товаров заказчиком, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка подтверждения этих обстоятельств и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке направления претензий, включая требования к их содержанию и приложениям, а также о порядке разрешения споров в арбитражном суде. Указаны сроки действия контракта и порядок его изменения. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в соответствии с законодательством. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом, и выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта. Согласно указанным пунктам Контракта, его составными частями являются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие Поставщика на проверки со стороны органов власти. В статье 13 определены условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно представленному фрагменту, в статье 14 Контракта указаны адреса, реквизиты и подписи Сторон, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и неполные данные Поставщика. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется поставить дозиметр "СНИИП-АУНИС" МКС-01СА1М с указанными характеристиками и ценой за единицу в размере 45500 рублей (включая НДС), количество 1 штука.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →