44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329449 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1474» |
| Начальная цена | 240 464,85 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Салфетка одноразовая Чистовье нестерильная в рулоне с перфорацией 30x20 см белая, 100 штук в рулоне | 705.0 рул | 320,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| Шапочка одноразовая "Шарлотта" ЧИСТОВЬЕ КОМПЛЕКТ 50 шт., спанбонд 15 г/м2, белая, | 121.0 упак | 122,85 ₽ | Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять средства гигиены (салфетки и шапочки) в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при соблюдении условий поставки и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и Техническим заданием до 20 ноября 2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения потребительских свойств товара по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать родным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар, подтверждая его соответствие условиям контракта. Согласно условиям документа, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик обязан принять товары после устранения недостатков и подписать УКЭП электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих требований от Заказчика. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта, контроля за поставкой товаров и выбора способа экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств и изменении своего фактического местонахождения, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, с возможностью замены товара при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере до 10% от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от превышения или не превышения ею 3 млн рублей. Согласно условиям контракта, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Также установлено, что неполная поставка товара или завышение его стоимости влечет возврат излишне уплаченных средств, и что уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 08.12.2026, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно пункту 11.4, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в электронном виде с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать стандарт технической документации (СТЕ) в системе АИС «Пortal поставщиков», назначить ответственных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов. Указанные электронные документы признаются равнозначными бумажным документам и не требуют дублирования. Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта бесплатно. В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1474», с указанием их контактной информации и идентификационных данных. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик согласовали поставку медицинских изделий, включая шапочки "Шарлотта" и салфетки, с указанием характеристик, количества и цен, включая НДС. Данный фрагмент описывает характеристики одноразовой нестерильной салфетки белого цвета размером 20x30 см, упакованной в рулон с перфорацией, содержащий 100 штук, с плотностью 45 г/м² и сроком годности 36 месяцев, предназначенной для медицинского использования.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва