44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329440 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Восточного административного округа» |
| Начальная цена | 18 100,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Съемник дисков и барабанов в автомобилях WIEDERKRAFT WDK-214112A | 1.0 шт | 18 100,00 ₽ | Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку съемников дисков и барабанов для автомобилей ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в соответствии с результатами котировочной сессии и техническим заданием. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара — международным стандартам. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется за счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и принимает товар, проверяя его соответствие количеству, качеству и другим параметрам. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках товаров и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, а в случае получения запроса на разъяснения через АИС «Портал поставщиков» — в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и оборудовании за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно контракту, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер рафа и штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств как Поставщиком, так и Заказчиком, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта. Согласно условиям Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления неполной поставки или завышения стоимости товаров. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, Поставщик может инициировать его расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения требует соблюдения установленных требований. Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, предусмотрены условия для одностороннего расторжения Контракта и освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, требующих подтверждения в установленном порядке и непосредственно влияющих на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны решаться через переговоры и претензионный порядок с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров и условия вступления контракта в силу и его исполнения в течение 30 рабочих дней с момента заключения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты государственного учреждения Восточного административного округа Москвы, а также Спецификация товара включает съемник дисков и барабанов модели WDK-214112A производства WIEDERKRAFT, предназначенный для демонтажа ступиц и тормозных элементов в автосервисах, с указанием технических характеристик и ценой в 18100 рублей за единицу.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва