ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку почтовых ящиков для нужд ГБУ "ЭВАЖД районов Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское" в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего товар считается поставленным с момента доставки и подписания документов приемки. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с учетом всех налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и могут поставляться с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с указанием причин. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, после чего принимает товары и услуги при их соответствии требованиям или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, обеспечивать их качество и комплектность, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в установленные сроки за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно условиям контракта, поставщик несет ответственность за соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также за возмещение вреда и убытков, причиненных в результате недостатков товара. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с законодательством и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене до или свыше 3 млн рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно Контракту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение по инициативе поставщика возможно в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, порядок разрешения споров, сроки исполнения контракта и условия его изменения. Согласно представленному фрагменту, условия контракта вступают в силу с момента подписания сторонами, дополнительные соглашения подлежат регистрации, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товара через АИС «Портал поставщиков», а Поставщик должен назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота и обеспечить создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать регистрацию в АИС «Портал поставщиков», при этом доступ к системе предоставляется бесплатно. Краткая суммаризация: В тексте указаны юридические и фактические адреса организации, контактные данные, идентификационные номера и банковские реквизиты, а также информация о лице, уполномоченном на подписание контракта. Клиент заказал поставку почтовых шкафов модели "Орион Престиж 5" с определенными техническими характеристиками, включая размеры, цветовую гамму, тип замка и особенности конструкции, а также дополнительные аксессуары в виде металлических шилд для нумерации ящиков. Согласно приложению № 4 к контракту, ООО "Орион-Металл" обязуется поставить 8 штук многосекционных почтовых ящиков "Орион Престиж 7" с порошковым полимерным покрытием и цилиндрическим замком, стоимостью 4500 рублей за единицу без учета НДС, что в сумме составляет 36000 рублей.

Похожие закупки

• Поставка и установка межкомнатных дверей в сборе, с демонтажом ранее установленных дверей и дверных коробок
  441 896,92 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка бытовой химии
  30 986,52 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Техническое обслуживание и ремонт паллетоупаковщика Pride BL
  — заявки до 10.11.2026, Москва
• БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ
  45 616,67 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
  83 720,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  10 878,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Обеспечение детскими новогодними подарками детей работников филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
  2 671 104,60 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Мешки синтетические BSH 15 IND (4 шт; 20 л) для строительного пылесоса Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Hilti, Nilfisk, Ryobi, AEG, DELVIR, EINHELL, HAMMER FLEX, K
  3 600,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва