ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги ВАО" г. Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку дозатора, входных ковриков и вафельных полотенец, что соответствует требованиям законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с сопутствующими услугами и документами, предусмотренными контрактом. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать международным стандартам и ГОСТ, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска, гарантийного срока службы и обеспечение сохранности товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, а Заказчик должен рассмотреть их в течение 20 рабочих дней и принять товар. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с требованием устранения выявленных недостатков в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует информацию о недостатках и сроках их устранения в УАИС «Бюджетный учет», после чего подписывает её УКЭП и направляет Поставщику. В случае положительного решения Заказчика по устранению недостатков, он принимает товары и услуги и подписывает электронный Документ о приемке. При получении запроса на разъяснения или отказ в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, соответствовать требованиям качества и предоставлять необходимые документы, а также имеет право привлекать субпоставщиков и запрашивать уточнения от заказчика. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также он гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров и материалов за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от Цены контракта, если она больше. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно Контракту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также по соглашению сторон с соблюдением установленного порядка и сроков. Согласно статье 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. В представленном фрагменте документа описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов организации-адресата, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд города Москвы для разрешения споров. Также устанавливаются сроки исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определёнными правилами их считать полученными. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также должны назначить ответственных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и другие реквизиты организации "Автомобильные дороги Восточного административного округа" города Москвы, а также Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик приобретает дозатор для жидкого мыла Luscan Professional объемом 1 литр, белого цвета, а также коврик входной грязезащитный резиновый Sindbad размером 60х90 см черного цвета и вафельное полотенце размером 40х80 см, весом 150 г/кв.м, упаковкой по 10 штук, в количестве 2 штуки дозатора, 2 единицы упаковки коврика и 3 упаковки полотенец соответственно.

Похожие закупки

• Поставка и установка межкомнатных дверей в сборе, с демонтажом ранее установленных дверей и дверных коробок
  441 896,92 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка бытовой химии
  30 986,52 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Техническое обслуживание и ремонт паллетоупаковщика Pride BL
  — заявки до 10.11.2026, Москва
• БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ
  45 616,67 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
  72 378,65 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
  83 720,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Обеспечение детскими новогодними подарками детей работников филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
  2 671 104,60 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Мешки синтетические BSH 15 IND (4 шт; 20 л) для строительного пылесоса Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Hilti, Nilfisk, Ryobi, AEG, DELVIR, EINHELL, HAMMER FLEX, K
  3 600,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва