МАКЕТЫ МАССОГАБАРИТНЫЕ МОДЕЛЕЙ ОРУЖИЯ

44-ФЗТоварОбучение и наукаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 2089 и поставщик обязуются поставлять товары для уроков ОБЖ в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, а маркировка — содержать определенные данные и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям документа, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан направить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик должен устранить их за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов. Согласно статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон", после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и права поставщика на получение подтверждения приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара и его производство в РФ при необходимости. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках или проведения экспертизы с последующим возмещением расходов. Поставщик обязан заменить товар с недостатками и продлить гарантийный срок на замененный товар. Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае Согласно пунктам 7.2-7.4 контракта от 30.08.2017 №1042, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком устанавливается в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, несоответствия поставщика требованиям, отказа от передачи товара Согласно условиям контракта, его расторжение может быть инициировано в случае нарушений со стороны Заказчика, включая неправомерный отказ от приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и другие действия, а также по соглашению сторон или в одностороннем порядке с соблюдением определенных процедур. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их путем переговоров и претензионного порядка, с соблюдением установленных процедур и сроков. Согласно представленному фрагменту, в случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, а претензия должна содержать обоснованный расчет требований и приложенные документы. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно контракту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие с заказчиком через специализированные системы для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Образовательное учреждение города Москвы «Школа № 2089» предоставляет свои юридический и фактический адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций. Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку макетов оружия, включая автомат Калашникова модели АК-12М и пистолет Макарова Р-ПМ, с указанием их характеристик, производителей и цен. В тексте

Похожие закупки

• Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению проведения стратегической сессии для сотрудников АНО «Школа 21»
  1 346 740,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг и выполнение работ по проведению оценочных процедур на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в 2026 году для студентов СПО (ИД 26_693
  3 250 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка аптечек для нужд образовательной организации ГБПОУ МИК
  529 152,20 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Выполнение научно-исследовательских работ «Доработка и исследование биосовместимого устройства для закрытия дефекта в области фиброзного кольца после секвестрэк
  6 700 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
  4 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание образовательных услуг с целью повышения квалификации для получения специальности (прохождение первичной аккредитации), по теме «Онкология» в объеме 117
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по обучению работников АНО «ФЦ БАС»
  202 500,07 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Кабинка лингафонная "КОМУС" 1838806, BSL (белый/прозрачный, 600х590х600 мм)
  135 945,40 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Обучение и наука, Обучение и наука — Москва, Все закупки: Москва