44-ФЗТоварОбучение и наукаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329273 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского» |
| Начальная цена | 135 945,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Кабинка лингафонная "КОМУС" 1838806, BSL (белый/прозрачный, 600х590х600 мм) | 20.0 шт | 6 797,27 ₽ | Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика лингафонные кабины для нужд школы №1150 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, который включает Техническое задание и Спецификацию. Товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается выполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Сроки поставки товара установлены в 21 календарный день с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае необходимости устранения недостатков товаров или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки и предоставить соответствующую информацию через автоматизированные информационные системы. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки поставленных товаров и их оплаты на основе подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, который также служит основанием для регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров, а также представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами. Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары согласно условиям контракта. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров, если предоставлены необходимые документы. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и возмещать убытки, причиненные в результате его недостатков, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта в зависимости от его стоимости и конкретных обстоятельств неисполнения. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов, не превышающую цену контракта. Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а Поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невыборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон должно происходить в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения подчиняется определенным требованиям закона. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий стороны обязаны указать в них истребуемую сумму и приложить соответствующие документы, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 44 календарных дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Указанные положения регулируют порядок вступления контракта в силу, регистрации дополнительных соглашений, обмена уведомлениями между сторонами, а также условия исполнения обязательств и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также согласовывают процедуры создания и использования стандартных товарных единиц в рамках АИС «Портал поставщиков». Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Фрагмент содержит реквизиты и подписи сторон договора: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1150» и неопределенного поставщика, включая адреса, контактные данные и реквизиты. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить одну лингафонную кабину "КОМУС" модели 1838806 производства ООО "БСЛ-офис" стоимостью 135945.40 рублей с НДС, с гарантийным сроком 12 месяцев.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Обучение и наука, Обучение и наука — Москва, Все закупки: Москва