Крахмал-индикатор, 0,5 кг

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять учебные материалы (химические реактивы) в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законом, а оплата производится в рублях РФ по факту поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 20 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязуется устранить их в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения в установленные сроки, а также предоставления разъяснений или исправленной документации в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру приемки товаров и документирования этого процесса, а заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы, включая декларацию о стране происхождения товара. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае Указанный фрагмент определяет порядок расчета штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и стороны, допустившей нарушение. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрен возврат излишне уплаченных средств при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также при одностороннем отказе от исполнения Контракта по инициативе Поставщика или Заказчика в случае неоднократных нарушений сроков оплат. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия для расторжения контракта в одностороннем порядке, включая виновные действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и требования к одностороннему расторжению в соответствии с законодательством. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов сторон и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы требований и приложением необходимых документов, а также возможность разрешения споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом предусмотрена возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с учетом определенных правил доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае Стороны договора согласовали порядок проведения проверок соблюдения условий предоставления субсидии и механизм электронного взаимодействия, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Школа № 1329 города Москвы указана юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты для осуществления финансовых операций. Спецификация содержит информацию о заказе крахмал-индикатора весом 0.5 кг с указанием производителя, модели, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Ткань ПВХ тентовая, плотность 630гр/м2 2500х1000мм красный
  59 658,56 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ
  30 970,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Скатерть жидкое (гибкое) стекло на стол Dekorelle 100х160х0,08 см прозрачная
  3 730,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме по продаже 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку продукции «Блоки РЭС» для нужд Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»
  — заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка студийного оборудования и комплектующих для ООО "А7"
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• ПКО ТП оборудования Gigabyte.
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Ролики ( в соответствии с условиями документации)
  — заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва