44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329196 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1474» |
| Начальная цена | 204 860,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ерш для унитаза | 300.0 шт | 292,80 ₽ | Ерши |
| Клейкая лента малярная Unibob 50мм х 50м | 532.0 шт | 160,00 ₽ | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
| Лента прозрачная клейкая SAMGRUPP 50 мм х 100 м | 290.0 шт | 110,00 ₽ | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку хозяйственных товаров (ершик, клейкая лента) в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, с учетом результатов котировочной сессии. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определены в документе, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 20 ноября 2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также условия упаковки и маркировки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет приемку товаров. Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая предоставление разъяснений, мотивированный отказ от принятия и устранение выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны обеспечивать соответствие поставляемых товаров условиям договора и имеют права на требование подтверждения качества и комплектности товаров, а также своевременной оплаты и представления разъяснений соответственно. Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств по контракту, не изменяя стоимость и количество товаров, и несет ответственность за их действия. Он также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан в течение 5 дней уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность и соответствие требованиям законодательства РФ, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные вследствие недостатков товара, и обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно пунктам 7.1-7.4 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от Цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно представленному фрагменту, в контракте установлены условия о штрафах за ненадлежащее исполнение обязательств, освобождение от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны, порядок возврата излишне уплаченных средств, а также правила расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы или нарушении установленного запрета. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невзымание товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение. Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение пяти календарных дней и продлевать сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров и сроки исполнения контракта. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом, и исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт предусматривает использование приложений, таких как Техническое задание и Спецификация, а также согласие поставщика на проверки со стороны органов власти. Установлены правила электронного взаимодействия сторон, включая обмен документами с использованием электронно-цифровых подписей и информационных систем. Стороны обязуются обеспечить организацию электронного документооборота через АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей, регистрацию в системе и использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты сторон договора, включая Заказчика и Поставщика, для осуществления электронного документооборота безвозмездно. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется поставить поставщику следующие товары: упаковочную клейкую ленту SAMGRUPP 50 мм х 100 м, прозрачную клейкую ленту SAMC-075050100 и Ерш для унитаза "Стандарт" в количестве 300 штук, а также малярную клейкую ленту Unibob 50мм х 50м в количестве 532 штуки по указанным ценам и характеристикам.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва