44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329180 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский музей современного искусства» |
| Начальная цена | 26 284,20 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Полотенца бумажные LUSCAN бел цел 17м 2-сл.,с тиснением, 4рул./уп | 20.0 упак | 600,00 ₽ | Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон |
| Стакан одноразовый бумажный Комус Эконом 250/280 мл, красный 1500 шт. | 2.0 упак | 5 505,00 ₽ | Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона |
| Контейнер Idiland Palm с крышкой 315х190х115 мм 5 литров | 10.0 шт | 327,42 ₽ | Изделия пластмассовые упаковочные |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются к поставке хозяйственных товаров в соответствии с техническим заданием, приложенным к договору. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2023 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги. Цена контракта включает НДС, если это применимо, и порядок расчетов определен в контракте. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Заказчик осуществляет ежемесячные платежи за поставленные товары в безналичном порядке после их фактической поставки, без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Срок поставки Товара составляет 20 рабочих дней с даты заключения контракта, а срок исполнения заявки Заказчика — 5 рабочих дней. Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по согласованным времени и месту, с возможностью поставки партиями и предварительной заявкой. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставка может быть осуществлена собственным транспортом поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также производить уборку упаковки и предоставлять Заказчику необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и отклонить предоставленный Поставщиком документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках товаров и услуг, а Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить выявленные недостатки. После устранения недостатков и Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе приемки товаров и сопутствующих услуг, а также к предоставлению необходимой документации и информации для подтверждения исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принять их в соответствии с условиями контракта, в то время как поставщик обязан осуществлять контроль за порядком и сроками поставки и проводить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае необходимости, а также запроса разъяснений от Заказчика. Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения. Поставщик обязуется предоставить товар, произведенный в России, если это требуется законодательством, а также информацию о ходе исполнения обязательств и изменениях своего местонахождения в установленные сроки, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам и стандартам. Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации о товаре и за его недостатки, а стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, определенным контрактом. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а за аналогичные действия со стороны Заказчика — фиксированные суммы. Также установлена пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара В представленном фрагменте описываются условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения условий контракта, установленные запреты, неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также непредставление отгрузочной разнарядки в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и могут продлить сроки исполнения обязательств. Споры между сторонами должны решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии. В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются выполнить свои обязательства в течение 37 рабочих дней, приемка товаров возможна после истечения этого срока при условии проведения претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий доставки. Стороны договорились о порядке уведомлений, руководстве законодательством РФ, необходимости регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ и использовании приложений к контракту. Также предусмотрено электронное взаимодействие Сторон с использованием УКЭП и специализированных систем. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также обеспечивать работу уполномоченных должностных лиц с усиленной квалифицированной электронной подписью для электронного документооборота. Стороны признают юридическую силу электронных документов. Статья 13 устанавливает правила использования электронных документов и информационного обмена между сторонами, а статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика, включая юридический и фактический адрес, контактные данные и банковские реквизиты. Краткая суммаризация: В представленном фрагменте содержатся реквизиты организации, включая юридический и фактический адрес, контактные данные, а также информация о товаре – одноразовых бумажных стаканах "Комус Эконом" объемом 250/280 мл, красного цвета, упаковка 1500 штук, с указанием цены за упаковку и за единицу товара. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется поставить полотенца бумажные Luscan белого цвета с характеристиками: размером 22.3x25 см, диаметром втулки 45 мм, длиной рулона 17 м, с тиснением и перфорацией, упаковка содержит 4 рулона по 66 листов в каждом, общая стоимость заказа составляет 12000 руб. (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва