Камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2

44-ФЗУслугаОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести видеокамеры для организации видеонаблюдения в процессе проведения диагностик знаний обучающихся у выбранного поставщика в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, техническим заданием и спецификацией, при этом товар должен быть новым и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику. После рассмотрения отчета и принятия решения об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при несоответствии поставленных товаров условиям Контракта. В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары в соответствии с Контрактом и рассматривать вопрос о продолжении поставки при ее приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров (пункт 5.3.1). Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Также он гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в техническом задании. Поставщик обязан устранить недостатки в поставленных товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, предусматривающими начисление штрафа в размере, зависящем от цены контракта и его объема. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и срока его исполнения. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Пункт 8.1.2 касается оснований для одностороннего отказа от исполнения контракта. Согласно условиям контракта, заказчик может столкнуться с односторонним расторжением договора в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или их оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке подчиняется определенным правилам и срокам. Согласно статьям 13-19, 21-23 95-й статьи Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств в течение 5 календарных дней. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются порядок направления претензий, их содержание и приложения, а также процедура разрешения споров в арбитражном суде. Установлен срок исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно представленному фрагменту, дополнительные соглашения к контракту подлежат регистрации, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением даты их получения. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Согласно представленному фрагменту, стороны договора (Заказчик и Поставщик) согласовали технические характеристики и условия поставки камеры видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2, включая тип камеры, характеристики видеозаписи, параметры питания и другие спецификации. Договорная запись содержит спецификации продукта Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 с характеристиками 2.0 Мегапикселя и поддержкой различных сетевых протоколов.

Похожие закупки

• Оказание комплекса услуг по охране Объекта и по обеспечению общественного порядка на территории Объекта Заказчика
  8 825 700,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по физической охране объекта и обеспечению контрольно-пропускного режима в филиале по Камчатскому краю ФГУП «ПВС» МВД России
  2 385 745,32 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения установленной на объектах ГАУК СО «ИКЦ»
  243 999,96 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по физической охране объекта и обеспечению контрольно-пропускного режима в филиале по Костромской области ФГУП «ПВС» МВД России
  1 100 452,50 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
  22 700,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса систем пожарной безопасности здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1
  2 151 934,40 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Разработка рабочей документации на дооборудование системы внутреннего пожарного водопровода и СОУЭ на открытой автостоянке торгового центра
  250 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Право заключения договора на поставка товаров комплекса инженерно-технических средств охраны на периметр
  8 325 691,60 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва