СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку пожарного инвентаря в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязуются к поставке и оплате товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, с определением условий поставки и цены контракта, включая НДС или без него. Согласно условиям контракта, платежи в бюджетную систему РФ, оплата в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится без авансового платежа, по факту поставки товаров, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 3 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно статье 4, порядок приемки товаров включает обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанность Поставщика обеспечивать погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам. Согласно условиям договора, маркировка товара должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки, а также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки. Согласно тексту, при приемке товаров и услуг Заказчик обязан провести их экспертизу, после чего может направить Поставщику информацию о недостатках с указанием сроков их устранения или отказаться от принятия товаров, при этом Заказчик вправе отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, до устранения выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставляемыми товарами, включая проверку их количества, ассортимента, комплектности и стоимости, а также порядок обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков и необходимости представления разъяснений. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Также поставщик обязан предоставить документы о стране происхождения товара и подтвердить его российское происождение при необходимости. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате необеспечения безопасности товара. Убытки и недостатки товара подлежат возмещению в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для заказчика и процентные ставки для поставщика в зависимости от цены контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, и пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик также несет ответственность за просрочку исполнения своих обязательств, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта. Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены условия для возврата излишне уплаченных средств и порядок взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также при одностороннем отказе от исполнения Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, необоснованного отказа от приемки или оплаты, а также невыборки товаров. Установлены правила для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить обоснованный расчет и необходимые документы при предъявлении требований, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и процедуру изменения условий контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание и использование стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты организации "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино", а также технические характеристики рукавов общего и специального исполнения, включая массу одного метра и материал внутренней гидроизоляции. СУММАРИЗАЦИЯ: Огнетушитель Gigant ОП-5(з)-АВСЕ-01 GT-5 весом 5 кг с порошковым огнетушащим веществом, предназначен для тушения пожаров классов A, B и E, имеет номинальный диаметр рукава и головки 50 мм, массу огнетушащего вещества 5 кг и возможность перезарядки. СУММАРИЗАЦИЯ: НПО "Русарсенал" предлагает рукав для мобильных средств пожаротушения длиной 20 м с внутренним диаметром 51 мм, климатическим исполнением УХЛ1 и комплектацией одной головкой.

Похожие закупки

• Оказание комплекса услуг по охране Объекта и по обеспечению общественного порядка на территории Объекта Заказчика
  8 825 700,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по физической охране объекта и обеспечению контрольно-пропускного режима в филиале по Камчатскому краю ФГУП «ПВС» МВД России
  2 385 745,32 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения установленной на объектах ГАУК СО «ИКЦ»
  243 999,96 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по физической охране объекта и обеспечению контрольно-пропускного режима в филиале по Костромской области ФГУП «ПВС» МВД России
  1 100 452,50 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2
  20 400,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса систем пожарной безопасности здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1
  2 151 934,40 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Разработка рабочей документации на дооборудование системы внутреннего пожарного водопровода и СОУЭ на открытой автостоянке торгового центра
  250 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Право заключения договора на поставка товаров комплекса инженерно-технических средств охраны на периметр
  8 325 691,60 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва