ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять товары для уроков по технологии в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар после его доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отклонять документы о приемке с указанием причин. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения в установленные сроки, а также предоставления разъяснений. Поставщик обязан выполнить эти требования в течение 10 рабочих дней. Согласно представленным фрагментам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и может требовать объяснений от Поставщика при несоответствии поставок условиям Контракта. В пунктах 5.2.1 и 5.2.2 Заказчик обязуется информировать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляя гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки исполнения обязательств по контракту стоимостью до и свыше 3 млн рублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение контракта возможно по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, не предусматривающие определения ассортимента товаров или порядка их выбора. Стороны договора обязаны соблюдать установленный порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статьям 9 и 10 договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а в случае невозможности достижения согласия — передавать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы после соблюдения претензионного порядка. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, неполучение отвека в срок считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон через специализированные системы с обменом подписанными документами и информацией. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Фрагмент содержит информацию о безвозмездном доступе к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и реквизиты Заказчика, включая адреса, контактные данные и банковские реквизиты. Данный фрагмент содержит информацию о товарах для шитья и рукоделия, включая иглы и магнитную игольницу, а также реквизиты сторон и условия поставки. Спецификация товаров включает нитковдеватель "Hemline" в упаковке из двух штук и иглы для швейных машин "Schmetz" универсальные размеров №80, №90, №100 по пять штук в каждой упаковке, с указанием цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Автомобиль бортовой с КМУ, буром и грузопассажирской люлькой (шасси КАМАЗ)
  15 880 071,67 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по аренде автомобилей с водителем (СЗ-А-18-26)
  6 127 200,56 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка легкового автомобиля
  3 796 660,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по транспортировке грузов для нужд ГБУЗ "ДГП № 133 ДЗМ" в 2027 году
  247 539,54 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ
  185 647,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• 226635_Техническое обслуживание и ремонт спецтехники для ООО «ЛОЦ «Энергетик»
  214 666,66 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОФИСНЫЕ
  70 516,63 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Установка дополнительного оборудования грузового автомобиля массой более 3,5 тонн
  55 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва