44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329032 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хорошево-Мневники" |
| Начальная цена | 313,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Полиуретановый клей для резиновой крошки | 1.0 кг | 313,00 ₽ | Клеи прочие |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять клей для резиновых и каучуковых покрытий согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке после доставки товара. Цена единицы товара и порядок расчетов определены в Контракте, включая НДС, если он облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Цена единицы товара фиксирована на весь срок контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 31 декабря 2026 года. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять ее партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или в случае отказа от принятия товаров, Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий. Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также соответствовать установленным запретам. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Согласно пунктам 6.3-6.5 контракта, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств ограничены ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки. Согласно указанным пунктам, расторжение контракта может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных условиях. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, одна сторона может односторонне расторгнуть контракт, соблюдая определенные требования закона, а также обе стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и возможность урегулирования через дополнительные соглашения, а также претензионный порядок с ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также установлены сроки действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а дополнительные соглашения к Контракту, соответствующие законодательству, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Полное выполнение обязательств Поставщиком является условием для регистрации исполнения Контракта. Согласно представленному фрагменту, контракт включает приложения в виде технического задания и спецификации, предусматривает согласие поставщика на проверки со стороны органов власти и устанавливает правила электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются назначить должностных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Согласно представленному фрагменту, указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты сторон для исполнения контракта. Согласно приложенной спецификации, заказчик ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники" приобретает у поставщика полиуретановый клей для резиновой крошки с определенными характеристиками и ценой за единицу товара в размере 313 рублей, включая НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва