44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328961 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова» |
| Начальная цена | 7 230,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Штангенглубиномер нониусный INSIZE 1240-2001, 0-200 мм (0.02 мм) | 1.0 шт | 7 230,00 ₽ | Штангенглубиномеры |
Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку штангенглубиномера, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документа о приемке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, с учетом налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты РФ. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, включая информацию о недостатках и сроках их устранения, а в случае отказа от принятия — отклонить электронный Документ о приемке. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу заказчика, после чего заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о дефектах и сроках их устранения. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнить ряд действий для обеспечения приемки поставленных товаров и их оплаты, включая предоставление документации и подписание УКЭП электронного Документа о приемке. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки оборудования за свой счет в согласованные сроки, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, товар должен соответствовать определенным требованиям, а Поставщик несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта в зависимости от его стоимости и конкретных обстоятельств неисполнения. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения контракта со стороны заказчика являются нарушения со стороны поставщика, включая неправильное доукомплектование товаров, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара, невыполнение обязательств по страхованию, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Поставщик также может инициировать расторжение контракта, но конкретные основания в предоставленном фрагменте Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров. Расторжение по соглашению сторон подчиняется гражданскому законодательству РФ, а в одностороннем порядке — определенным статьям закона. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий, требующих денежной оценки, они должны быть обоснованно расчеты и подтверждены документами, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 37 рабочих дней, а его изменения и дополнения осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно, а также посредством факсимильной связи и электронной почты. В случае использования почты, уведомления считаются полученными в день фактического получения, а при использовании факсимильной связи и электронной почты — в день отправки. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом. Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, а также обеспечивать регистрацию в АИС «Портал поставщиков» и доступ к ней безвозмездно. Договор заключается между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы и неизвестным поставщиком, информация о котором не полная. Спецификация содержит информацию о заказываемом товаре "Штангенглубиномер" с указанием его характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва