ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить расходные материалы для подготовки к Национальному чемпионату Абилимпикс по компетенции "Сварочные технологии". Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять её партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения. Поставка товаров и сопутствующие работы осуществляются за счет Поставщика. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сроки их рассмотрения. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику. После рассмотрения отчета и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется передать товар вместе с сопутствующими документами, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Согласно статье 6 договора, поставщик обязан гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене до или свыше 3 млн рублей. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других предусмотренных условий. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения или предотвращения. Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 9 Контракта, стороны обязаны информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное предварительное обращение в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы. Также упоминается срок действия контракта, порядок его изменения и необходимость регистрации в ЕАИСТ. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае В представленном фрагменте договора указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок органами власти, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются организовать электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их обмен через АИС «Портал поставщиков». Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы и неполные данные поставщика. Договор предусматривает поставку металлопроката и сварочных материалов, включая пластины из стали марки 3 толщиной 10 мм и электроды для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей. Спецификация содержит информацию о закупке металлопроката, включая пластину марки стали 3 толщиной 8 мм и прутки сварочной проволоки диаметром 2,4 мм, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G
  24 265,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
  9 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для Института репродуктивной медицины
  5 000 732,10 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка крепежа
  11 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка Метизов и металлоконструкций для старта ТПМК и Технологических сбоек на ПК66К на объект: "Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельс
  4 358 023,33 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка расходного материала (596)
  775 200,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Шкурка шлифовальная на тканевой основе
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• МИ №5039/МИ (1/43/2027) - Инструмент для нужд ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
  984 540,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва