ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Восточного административного округа» и поставщик обязуются поставку сменных инструментов бензопил для содержания озелененных объектов, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки Поставщиком в соответствии с установленными требованиями и документами. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать требованиям Технического задания, при этом допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку поставленных товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, информация о недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет» и подписывается УКЭП, после чего направляется Поставщику. В случае положительного решения Заказчика по устранению недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также вправе осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий. Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также гарантировать качество товара в соответствии с контрактными требованиями. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами, предоставляя аналогичный гарантийный срок на замену, и несет ответственность за соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате его использования. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и установленными правилами, а размер штрафа за нарушения определяется в процентах от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы за неисполнение обязательств без стоимостного выражения. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно условиям Контракта, его нарушение Поставщиком или Заказчиком может привести к расторжению договора. Конкретно, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также неоднократные нарушения Заказчиком сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров Заказчиком в установленные сроки являются основаниями для одностороннего отказа от исполнения Контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта согласовали порядок его расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.1-9.3 Контракта, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью. В случае споров, предусмотрен порядок их урегулирования через переговоры и составление дополнительных соглашений, а также возможность обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируется порядок подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также указаны сроки и порядок вступления в силу и исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, в случае проведения претензионной работы заказчиком, сроки исполнения обязательств поставщика могут быть изменены. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, также подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. Согласно Контракту, стороны руководствуются законодательством РФ, исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также соглашение на проверки со стороны органов власти. Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков». Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» описание товара с характеристиками и изображением продукции для оформления документов о приемке. Поставщик также назначает уполномоченных лиц для работы в системе, обеспечивает им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно пунктам 13.1 и 13.5 статьи, информационный обмен между сторонами в рамках контракта осуществляется в электронном виде без необходимости бумажного документооборота, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения города Москвы, а данные о Поставщике СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, включая ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты, а также перечислены товары и их характеристики, включая шины и цепи для бензопил, с указанием количества и ценой за единицу. Спецификация включает два наименования товаров: шину HOLZFFORMA 20" и цепь Rezer SUPER CLGX96PRO-72, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Автомобиль бортовой с КМУ, буром и грузопассажирской люлькой (шасси КАМАЗ)
  15 880 071,67 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по аренде автомобилей с водителем (СЗ-А-18-26)
  6 127 200,56 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка легкового автомобиля
  3 796 660,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по транспортировке грузов для нужд ГБУЗ "ДГП № 133 ДЗМ" в 2027 году
  247 539,54 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Выбор поставщика(ов) клавиатур для торговой сети «КРАСНОЕ и БЕЛОЕ»
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка шин пневматических для легкового автомобиля
  46 552,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Машина вышивальная Leader IMPRESSION 1
  110 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей
  1 934 965,96 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва