Лопатка для перфоратора SDS+

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке пик для перфоратора, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар, выпущенный не ранее 2025 года, с осуществлением доставки и сопутствующих услуг, а также подписанием необходимых документов. Цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств со своего счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно пункту 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна содержать определенную информацию, обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также ежемесячно отправлять электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроков их устранения или отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в случае отказа от товаров. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через электронную систему, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки использования бюджетных средств, уведомление о недостатках и порядок приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в установленные сроки, после чего последний должен устранить выявленные недостатки, а гарантийный срок продлевается на время их устранения. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, а также отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Согласно указанному нормативному акту Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также процентные ставки штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнения сторонами. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, а за просрочку исполнения обязательств Заказчиком — пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократные нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствие Поставщика требованиям технического задания и другим условиям Контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невыборки товаров в установленный срок. Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются при невыполнении обязательств решать споры в Арбитражном суде Москвы, а также должны приложить к претензии документы, подтверждающие требования и расчеты. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с учетом определенных правил, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 5, Поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и контроля в отношении использования субсидий. Статья 13 регламентирует условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно представленному фрагменту, ООО "Сибирские Технологии" предлагает к поставке лопатку для перфоратора SDS+ с диаметром хвостовика 14 мм и длиной 250 мм, стоимостью 1000 руб. с НДС за штуку, общая сумма за 2 штуки составляет 1600 руб. с НДС.

Похожие закупки

• Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G
  24 265,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
  9 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для Института репродуктивной медицины
  5 000 732,10 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка крепежа
  11 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка Метизов и металлоконструкций для старта ТПМК и Технологических сбоек на ПК66К на объект: "Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельс
  4 358 023,33 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  41 700,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка расходного материала (596)
  775 200,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Шкурка шлифовальная на тканевой основе
  — заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва