44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328733 |
|---|---|
| Заказчик | управа района Сокольники города Москвы |
| Начальная цена | 32 360,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бланк Благодарность | 3236.0 шт | 10,00 ₽ | Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная |
Согласно Государственному контракту № _, управа района Сокольники города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке бланков "Благодарность" для нужд управы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, установленными в приложениях к контракту. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, с условием доставки и подписания соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, платежи в бюджетную систему РФ, оплата в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится без авансового платежа, по факту поставки товаров, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а оплата считается выполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством. Сроки и условия поставки, а также порядок приемки товаров регламентируются Контрактом и Техническим заданием. Поставщик обязуется поставлять товар собственным транспортом, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также обеспечивать сохранность товара и уборку упаковки после доставки. Заказчик обязан рассматривать и принимать товары в течение 10 рабочих дней после получения от Поставщика электронного документа о приемке и сопутствующих документов, а также сообщать о результатах с помощью подписанного УКЭП электронного документа или предоставлять разъяснения в случае выявления недостатков. Согласно условиям контракта, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров и направить Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». После устранения недостатков и подтверждения их устранения, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставлять Заказчику разъяснения или устранять выявленные дефекты и недостатки, а также направлять исправленную документацию и повторно отправлять электронный Документ о приемке. Подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения Контракта. Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, требовать представления необходимых документов, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также может проводить экспертизу результатов контракта своими силами или привлекая экспертов. При обнаружении несоответствий в поставках, Заказчик вправе требовать разъяснений от Поставщика. Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принимать и оплачивать поставки в соответствии с контрактом, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта. Согласно условиям контракта, Поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать требованиям к участникам закупки и законодательству РФ. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется гарантировать качество товара в соответствии с контрактными требованиями и техническим заданием, а также обеспечивать замену товара при обнаружении недостатков и установлении гарантийного срока на комплектующие изделия. Согласно пунктам 6.5-6.9 договора, Поставщик несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара, а также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. В статье 7 указано, что стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушений. В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, при обнаружении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. В представленном фрагменте изложены условия, при которых может быть расторгнут контракт, включая невыполнение обязанностей по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям, нарушения условий контракта, отказ от согласования новых условий и нарушение запретов, установленных законодательством. Также указаны основания для расторжения контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно условиям контракта, Заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки, невЫборки товаров и Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы, а также условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения, порядок приемки товаров и изменений в контракт. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с учетом определенных правил, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон, участвующих в контракте, а также данные о банковских счетах и других реквизитах, необходимых для оформления договора. Спецификация содержит информацию о заказе на приобретение бланков благодарности формата А4 из мелованной бумаги плотностью 300 г/м², с указанием количества в 16 штук по цене 323.60 руб. за штуку (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва