44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328680 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 171» |
| Начальная цена | 13 200,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стенд "Антитеррор" 1,2х0,85 м с карманами | 6.0 шт | 2 200,00 ₽ | Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие |
Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа № 171" и поставщик обязуются поставку стендов для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а также подписанный УКЭП электронный документ о приемке в течение срока окончания поставки. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертные организации. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через электронную систему, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки использования бюджетных средств, уведомление о недостатках и порядок приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, обеспечивая их исправность в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в установленные сроки, после чего последний должен устранить выявленные недостатки, а гарантийный срок продлевается на время их устранения. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта. Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара. Поставщик также обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и несет ответственность за недостатки товара при В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и наличия конкретных фактов нарушения. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченных средств и механизмы ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика также возможен при неоднократных нарушениях со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, таких как несвоевременная оплата, неоднократный отказ от приемки товаров без обоснования, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров, Поставщик вправе применить меры в соответствии с условиями контракта. Также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их через переговоры и претензионный порядок, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны оценивать свои требования в денежном выражении и предоставлять соответствующие документы при подаче претензии; споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы; контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 26 календарных дней, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки. Также предусмотрено, что исполнение контракта в полном объёме является основанием для регистрации исполнения в Реестре, и указаны приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта. Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении использования субсидий. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание и использование стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Венное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 171» предоставляет свои реквизиты, включая юридический и фактический адрес, контактную информацию и банковские реквизиты для осуществления финансовых операций. Согласно приложению № 4 к Контракту, Заказчик обязуется приобрести стенд "Антитеррор" размером 1,2х0,85 м с карманами формата А4, изготовленный из белого ПВХ пластика толщиной 3 мм, с двумя информационными карманами и комплектом креплений, стоимостью 13200 руб. с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва