Малошумные пропеллеры для DJI Mavic 3

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке комплектующих для БПЛА, включая малошумные пропеллеры, согласно техническому заданию и спецификации. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2023 года и оказывает сопутствующие услуги. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него в зависимости от положений законодательства РФ. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме. Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в установленные сроки, а приемка товаров производится по согласованному порядку. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется партиями по предварительной заявке в соответствии с Техническим заданием, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам. Поставщик обязуется обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность при транспортировке, а также организовать уборку упаковки и предоставить Заказчику необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде с использованием УКЭП. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик может потребовать от Поставщика устранения дефектов и предоставления разъяснений в течение 10 рабочих дней, после чего Поставщик обязан предоставить исправленный комплект документации или товаров в соответствии с требованиями Заказчика. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются подписывать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию, осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при их соответствии условиям договора. Поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по договору. Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию на комплектующие изделия и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10 процентов от цены договора. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами договора, а также порядок их начисления в зависимости от цены договора и характера нарушения. Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям договора, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Договор предусматривает основания для его расторжения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, в случае предложения о расторжении договора по соглашению сторон, ответ должен быть дан в течение 5 календарных дней. Одностороннее расторжение допускается с соблюдением определенных требований, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и направления претензий в письменной форме с ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, претензия должна содержать определенные данные и документы, а в случае несогласия сторон споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы, а также необходимость регистрации договора в ЕАИСТ. Согласно статье 12 Договора, его изменения и дополнения могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в электронном виде, становясь неотъемлемой частью договора с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к выполнению определенных процедур в рамках электронного взаимодействия, включая использование электронных подписей и обмен документами через специализированные системы. Также предусмотрено использование приложений и согласование условий проверок. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике. Согласно приложению № 2 к договору, заказчик приобретает два малошумных пропеллера для DJI Mavic 3 весом 8.5 грамма каждый, стоимостью 20000 рублей с НДС.

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме по продаже 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Сатуратор, баллон
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Техническое обслуживание диспетчерской системы ДК «Обь»
  216 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• 2. Получение ПУД в ГЛФ
  — заявки до 10.11.2026, Москва
• Подставка под бокалы (искусственный камень) для ООО "АСГ"
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Заявка 274174
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Заявка 274171
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Заявка 274167
  — заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва