44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328129 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 140 250,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Противогололедный реагент "ПГМ-25" | 150.0 шт | 935,00 ₽ | Антифризы |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести противогололедный реагент у поставщика в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его поставки Поставщиком в соответствии с установленными требованиями и порядком расчетов, предусмотренным Контрактом. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение его срока, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в срок до 13 ноября 2026 года. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать время и место поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать определенным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы. Маркировка товара и упаковки должна содержать необходимую информацию, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты приемки поставленных товаров. Заказчик обязан в установленные сроки предоставить Поставщику информацию о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — уведомить об этом и указать сроки для их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, который обязан устранить выявленные дефекты в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан предоставить товар, соответствующий качественным и количественным параметрам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Согласно Контракту, Поставщик обязан гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств составляет 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена превышает эту сумму. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы контракта. Согласно условиям Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также при других нарушениях, предусмотренных контрактом. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения должен осуществляться с соблюдением установленных процедур. Согласно представленным фрагментам, статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, а пункт 8.4 устанавливает порядок направления решения об одностороннем расторжении Контракта. Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. В представленном фрагменте документа описываются требования к содержанию претензии, включая указание экземпляра организации, требования с денежной оценкой, приложение документов и возможность обращения в арбитражный суд Москвы для разрешения споров. Также упоминается срок действия контракта до 08.12.2026, необходимость регистрации контракта в ЕАИСТ и порядок его изменения через подписание дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в данной системе. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В статье 14 указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить противогололедный реагент "ПГМ-25" в количестве 150 штук по цене 935 рублей за единицу, включая НДС, с общей суммой поставки 140250 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва