44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328124 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» |
| Начальная цена | 2 400,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Сучкорез садовый плоскостной Startul ST6096-03, 700 мм | 2.0 шт | 1 200,00 ₽ | Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве |
Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между ГБПОУ КСТ и поставщиком, последний обязуется поставить садовый сучкорез для нужд колледжа в 2026 году в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение его срока, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки. Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товары должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, иметь соответствующую маркировку и упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, или отказаться от принятия в случае необходимости устранения недостатков. Поставщик обязан устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта. Заказчик оформляет отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику, после чего может принять товары и подписать электронный Документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленную документацию и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта, включая гарантии качества товара в соответствии с указанными в контракте требованиями и техническим заданием. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Гарантия на комплектующие изделия равна гарантии на основное изделие и начинается одновременно с ней. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, поставщик и заказчик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. СУММАРИЗАЦИЯ: В пунктах 8.1.1.3-8.1.1.8 перечислены основания для расторжения контракта в случае нарушений со стороны поставщика, включая несоблюдение сроков и объемов поставки, непредоставление товаров Согласно условиям договора, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и непредставление отгрузочной разнарядки могут привести к расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение подчиняется определенным требованиям. Согласно статьям 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, предусмотрена процедура направления претензий с указанием требований и приложением необходимых документов, а также возможность их разрешения в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и имеет срок исполнения в 22 рабочих дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают безвозмездный доступ к системе для исполнения контракта. Данный фрагмент содержит реквизиты и подписи сторон договора между Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы и неизвестным поставщиком, включая их адреса, контактные данные и реквизиты. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить сучкорез садовый плоскостной Startul ST6096-03 в количестве 2 штук по цене 1200 рублей за единицу с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 2400 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва