ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке строительных товаров в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый поставщиком, с условием подписания документов о приемке и сопутствующих услуг. Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ, оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно пункту 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении характеристик товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара и удаляться силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему бюджетного учета. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, а в случае запроса разъяснений или обнаружения дефектов, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязаны выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров и должны соблюдать установленные процедуры для урегулирования возникающих вопросов. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении обязательств и имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять документы о стране происхождения товара и реагировать на запросы Заказчика. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора описаны основания для одностороннего расторжения контракта Заказчиком в случае нарушений со стороны Заказчика, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с учетом положений законодательства РФ. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения обстоятельств. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензии с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Также устанавливается срок действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а также обеспечивать наличие стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице с указанием его реквизитов и контактных данных, а также перечень товаров и комплектующих, предназначенных для поставки. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится описание технических характеристик и комплектующих для фильтра магистрального типа "Гейзер Корпус 10SL прозрачный" с указанием производителя ООО "Гейзер-Вита", а также информация о заказчике и поставщике. Согласно представленной спецификации, заказывается одна автоматическая станция Etatron TWINPOOL (eTWIN) PER PH/RX 3-3 230V производства SANT с комплектующими и калибровочными растворами, стоимостью 127100 рублей с учетом НДС.

Похожие закупки

• ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
  242 499,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  72 910,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка метизной продукции
  600 000,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского хирургического инструмента (116к27)
  120 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка контрольно-измерительных приборов для станции очистки сточных вод.
  247 340,18 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка электродвигателей и маслонасосов для нужд филиала ПАО "Россети" - Московское ПМЭС
  2 015 091,13 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Маркетинговое исследование в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Запорно-регулирующей арматуры в 2027г.
  19 433 198,81 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• СТРУНЫ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
  40 500,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва