ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять полимерные листы и магнитный винилл в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его новизны и доставки силами Поставщика. Цена товара и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в контракте условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, при этом цена единицы товара является фиксированной на весь срок контракта. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного квалифицированной электронной подписью, и в случае нарушений со стороны поставщика заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты. Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется с даты его заключения до 21 декабря 2026 года по заявкам заказчика, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставка может осуществляться партиями и должна соответствовать техническому заданию, а также может включать товары с улучшенными характеристиками при условии оформления дополнительного соглашения. Поставщик обязуется осуществлять грузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, обеспечивая сохранность товара и предоставляя необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, направить Поставщику электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения. При обнаружении недостатков Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить их в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным пунктам, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения. Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить запрошенные разъяснения или устранить выявленные недостатки. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан в установленный срок устранить замечания и направить исправленную документацию, а также повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов и предоставления информации о ходе исполнения обязательств по Контракту. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик обязаны выполнять контроль за поставками товаров, проведение экспертизы результатов, а также своевременно информировать друг друга о недостатках и принимать меры для их устранения в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставить документы, подтверждающие российское происождение товара, представить информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно пунктам 6.2-6.5 Контракта, гарантийный срок товаров определяется в Техническом задании (Приложение № 1), при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Поставщик обязан их устранить за свой счет, а в случае отказа от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, при этом ответственность за недостатки товара без гарантийного срока возлагается на поставщика при условии доказательства их возникновения после передачи товара Заказчику. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости. В документе установлены размеры штрафов за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, исходя из цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. В представленном фрагменте описываются условия ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, порядок возврата излишне уплаченных средств, а также процедуру расторжения контракта. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы или нарушения установленного запрета. Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, подтвержденные в установленном порядке и возникшие после заключения контракта, если они непосредственно влияют на исполнение обязательств и были не предвидены и не предотвращены сторонами. Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров, стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче — обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, порядок разрешения споров и условия контракта, включая сроки его действия и порядок приемки товаров. Согласно статье 12 Контракта, его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу после подписания Сторонами, при этом подлежат регистрации в соответствии с законодательством. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также должны проверять наличие стандартной товарной единицы в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются организовать электронный документооборот, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Согласно статье 14, в Контракте указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Сторон, включая Заказчика и Поставщика, а также информация о лице, уполномоченном на подписание Контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить поставщику следующие товары: винил магнитный AIC толщиной 0.5 мм, лист ПВХ "Vikupor" вспененный белого цвета толщиной 3 мм и лист ПВХ вспененный Vikupor толщиной 5 мм, с указанием их характеристик, производителей, моделей, единиц измерения и цен за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка товаров для нужд культурно-массового отдела ГАУК г. Москвы "ПКиО "Таганский"
  17 198,71 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Плита потолочная Армстронг Retail 90RH Board 600x600x12 мм (713467)
  928 184,40 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка биполярных пластин
  146 520,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Замена дверного блока
  46 270,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Выполнение работ по оклейке ударопрочной бронирующей пленкой стеклопакетов здания МИЦ СФР, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 1
  2 582 893,25 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Доводчик дверной Vanger DC-180-BR 26416, цвет коричневый
  11 495,01 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка санитарно-технического оборудования(9-ЭА-КР-26)
  419 196,63 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Ремонт бетонных полов в тренажерной №10 «фюзеляж» здания Тренажерной к УТЦ-21 по адресу: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д.2
  — заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва