44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327861 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля» |
| Начальная цена | 11 495,01 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Доводчик дверной Vanger DC-180-BR 26416, цвет коричневый | 3.0 шт | 3 831,67 ₽ | Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика дверной доводчик для нужд школы № 1186 в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки силами Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, приемка работ в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в срок от 0 до 7 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. СУММАРИЗАЦИЯ: Условия поставки товара включают соответствие упаковки международным стандартам, наличие определенной маркировки на товаре и упаковке, обеспечение сохранности товара при транспортировке, а также представление отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а в случае обнаружения недостатков Поставщик обязуется их устранить в установленные сроки за свой счет. Заказчик также вправе отказаться от принятия товаров и услуг, предоставив мотивированные причины и перечень выявленных недостатков, что должно быть оформлено через Универсальную автоматизированную информационную систему. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки поставленных товаров и их оплаты на основе подписанного УКЭП электронного Документа о приемке. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после окончания срока контракта, а также обязанности и права сторон в случае обнаружения несоответствий и недостатков. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачивать товары, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Также поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями контракта, предоставить документы о стране происхождения товара и подтвердить российское происождение товара при необходимости. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и обеспечивает гарантийный срок, предусмотренный техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара и возмещение вреда, а также убытков в случае нарушения условий контракта или законодательства РФ. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема. В представленном фрагменте документа описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта по результатам экспертизы, а также при одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также в соответствии с требованиями статьи 95 Закона о Контрактной системе, предусмотрена возможность одностороннего расторжения Контракта. Также установлен порядок расторжения Контракта по соглашению сторон и сроки для ответа на предложение о расторжении. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования в установленный срок претензия считается признанной. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны прилагать к претензии документы, подтверждающие требования, и могут указывать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 20 ноября 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 5, Поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Школа № 1186 имени Мусы Джалиля в Москве предоставляет свои контактные данные, включая юридический и фактический адрес, телефон, факс, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и сайт. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая доводчик дверной модели Vanger DC-180-BR с указанием характеристик, количества и цены за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва