44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327754 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 70 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Упаковка "КЛИНИПАК" для стерилизации и хранения: Лоток стерилизационный картонный 180х90х19 мм (100 шт./упак.) | 20.0 упак | 3 500,00 ₽ | Инструменты и оборудование медицинские |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку упаковок для стерилизации и хранения в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года и оказывает сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке. Согласно условиям Контракта, акту приемки подлежит указание суммы к оплате, размера неустойки и порядка ее расчета, а также итоговой суммы платежа. Заказчик может производить оплату с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка Товара должна быть осуществлена в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям контракта, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ. Уборка упаковки и предоставление отчетных документов, сертификатов и других подтверждающих качество товаров документов являются обязанностями Поставщика. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки и оформить приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, а также может отказаться от принятия товаров с указанием причин. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения по запросу, а также повторно направлять исправленные документы и товары после устранения дефектов. Согласно представленному фрагменту, электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения контракта, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены обязанности сторон по контролю за использованием бюджетных средств, процедуры взаимодействия при обнаружении несоответствий в поставках товаров, а также права и обязанности сторон в отношении приемки и оплаты товаров. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая уведомление об изменении адреса, соответствие законодательству и требованиям к участникам закупки, соблюдение установленных запретов, а также гарантировать качество товара и устранять недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу обнаруженных в период гарантии недостатков товара, а Поставщик обязан заменить товар при их выявлении и возместить расходы на экспертизу в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие ненадлежащего обеспечения безопасности товара. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и специальными правилами, а также возмещают убытки и гарантируют предоставление полной и достоверной информации о товаре. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов в зависимости от стоимости контракта и характера нарушений. В разделе 7 контракта регламентируются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от неустойки. Согласно условиям контракта, поставщик обязан возвращать заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков поставки или отказа поставщика от передачи товара. Согласно пунктам 8.1.1.6-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае несоответствия поставщика требованиям, нарушений условий контракта, подтвержденных экспертизой, или нарушения запрета, установленного постановлением Правительства РФ. В пунктах 8.1.2.1-8.1.2.2 указаны основания для расторжения контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия для отказа от оплаты товаров, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила применения обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, стороны обязаны уведомить друг друга о невозможности исполнения обязательств по контракту в течение 5 календарных дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Согласно статье 10, стороны договора обязаны предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и документов, а ответ на претензию должен быть дан в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к быстрому и объективному урегулированию споров через Арбитражный суд Москвы, а также к соблюдению процедуры изменения и дополнения контракта с обязательной регистрацией в ЕАИСТ. Согласно контракту, стороны обмениваются уведомлениями в электронной форме или факсимильной связи, с определением даты получения, а также руководствуются законодательством РФ и нормами регистрации исполнения контракта. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке и создавать СТЕ при их Стороны договора признают юридическую силу электронных документов и электронного документооборота, а также устанавливают порядок их использования в рамках контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты поставщика и образец спецификации для заказа товара, включая наименование товара, его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и общую сумму с учетом НДС. ООО "Клинипак" предлагает лоток для стерилизации в упаковке из 100 штук, предназначенный для паровой, воздушной и газовой стерилизации, с габаритными размерами 180х90х19 мм, изготовленный из бумажной пульпы.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва