44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327072 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мой особый семейный центр имени Г.И.Россолимо» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы |
| Начальная цена | 28 900,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 23.10.2026 |
| Приём заявок до | 26.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Клей универсальный Момент Кристалл прозрачный 30 мл | 100.0 шт | 134,00 ₽ | Клеи прочие |
| LOCTITE 495 20G цианоакрилатный клей общего назначения низковязкий | 50.0 шт | 310,00 ₽ | Клеи прочие |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять товары для творческих занятий (клей) в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки – упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно статье 4 Контракта, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. В статье 5 указаны права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, запросить документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки количества, ассортимента и стоимости, а также порядок уведомлений и действий сторон в случае обнаружения недостатков или приостановления поставок. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, установленный в Техническом задании. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с перечнем выявленных дефектов и сроков их устранения, а также продления гарантийного срока на этот период. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В пунктах 6.7-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и предоставление информации о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Контрактом. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 13 декабря 2026 года, при этом предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и подписанием дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно, а исполнение контракта подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ после выполнения обязательств поставщиком. Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Данный фрагмент содержит юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты организации "ГБУ 'Мой особый семейный центр имени Г.И.Россолимо'" и банковские реквизиты, а также информацию о директоре и уполномоченном лице для подписания контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на клей универсальный "Момент Кристалл" прозрачный 30 мл и клей LOCTITE 495 20G, включая их характеристики, производителя, количество, единицу измерения, цену за единицу и общую сумму с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва