ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку кронштейна приставного ПереСвет для нужд ГБУ "АВД ВАО" в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках товаров и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и процедур приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта, а также гарантировать качество товара в соответствии с указанными в контракте требованиями и предоставлять гарантию на товары в соответствии с техническим заданием. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно контракту, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, Поставщик может инициировать его расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения требует соблюдения установленных требований. Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к претензиям, порядок их подачи и приложения необходимых документов, а также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также определяется срок действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае Согласно Контракту, приложениями к нему являются Техническое задание и Спецификация. Статья 13 регламентирует электронное взаимодействие сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание и использование стандартных товарных единиц в АИС для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и другие реквизиты организации "Автомобильные дороги Восточного административного округа" города Москвы, а также Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация включает кронштейн приставной ПереСвет модели К1П-1,5-1,5-0,150 г.ц. с диаметром 150 мм, массой 12,4 кг и высотой светильника 150 мм, предназначенный для наружной установки, с ценой за единицу 5482 руб. (включая НДС) и общим количеством 6 штук.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
  37 550,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Светильник светодиодный ПромЛед Магистраль v2,0 МЛ 70 CR170 5000К
  — заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка ламп
  5 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ И МОНТАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ, КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
  93 200,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  120 433,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• УДЛИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
  364 180,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Лампа светодиодная Bellight A60 Е27 9W 750 Lm 4000К
  18 242,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЛАМПЫ
  51 520,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва