44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328210 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 120 433,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Электродвигатель "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" АИР200М6, 22 квт 1000 об/мин 380/660 В IP 54 IM1081 лапы | 1.0 шт | 89 510,00 ₽ | Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт |
| Выключатель автоматический модульный 3п C 125А 25кА NG125N SchE 18644 | 1.0 шт | 30 923,00 ₽ | Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять электродвигатель для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается или облагается по определенной ставке. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка импортного товара должны соответствовать международным стандартам и содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным пунктам, УАИС «Бюджетный учет» используется для обмена документами между Заказчиком и Поставщиком, а также регламентируется порядок действий в случае обнаружения недостатков товаров и необходимости их устранения. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при несоответствии поставок условиям Контракта. В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары и рассматривать вопрос о продолжении поставок при их приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и предоставления необходимых документов. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик гарантирует качество комплектующего изделия, соответствующее требованиям безопасности и стандартам, и несет ответственность за вред и убытки, возникшие в результате его использования, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может достигать 10 или 5 процентов от цены контракта в случае неисполнения обязательств Заказчиком или несоответствия исполнения обязательств Поставщиком без стоимостного выражения. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, ограничив общую сумму штрафов ценой контракта и предусмотрев освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, не предусматривающие определения ассортимента товаров или порядка их выбора. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 27 рабочих дней, приемка товаров возможна после истечения этого срока. Согласно статьям 11 и 12 Контракта, предусмотрены процедуры регистрации и изменения документа, а также порядок направления уведомлений между сторонами, включая их юридическую силу и способы доставки. Согласно пункту 12.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Пункт 12.4 определяет приложения к Контракту, а 12.5 предусматривает согласие Поставщика на проверки. Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС и УАИС. Поставщик обязан создать стандартный шаблон электронного документа (СТЕ) для оформления приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе. Согласно пункту 13.5, доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта бесплатно. В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБОУ «Школа № 1279 «Эврика»», в то время как информация о Поставщике Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали поставку одного электродвигателя модели "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" АИР200М6 мощностью 22 кВт, стоимостью 89510 рублей с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва