44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328207 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 950» |
| Начальная цена | 18 242,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Лампа светодиодная Bellight A60 Е27 9W 750 Lm 4000К | 350.0 шт | 52,12 ₽ | Лампы светодиодные |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку светодиодной лампы согласно техническому заданию и спецификации. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и поставлен силами Поставщика. Момент поставки наступает при доставке товара и подписании усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров техническим требованиям и возможную поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, статья 5 определяет права и обязанности сторон контракта, в частности, заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за исполнением контракта, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при приостановлении поставки. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и условия Контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и вред, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, при этом неполная информация может привести к ответственности за недостатки товара после его передачи Заказчику. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если Цена не превышает установленный предел. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта в случае нарушений со стороны заказчика, включая неоднократные задержки оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения условий контракта. Согласно представленному фрагменту, предложение о расторжении контракта по соглашению сторон требует письменного ответа в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение подчиняется определенным условиям и процедурам. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно Контракту, его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно контракту, его исполнение подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информации. Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков». Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных электронной подписью, и не требуют их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика и Поставщика для осуществления электронного документооборота в рамках Контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая наименование, характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму заказа.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва