223-ФЗУслугаПолиграфияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327065 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ» |
| Начальная цена | 11 709,97 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 23.10.2026 |
| Приём заявок до | 26.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте, ООО "СИТИБЛАНК", А4 60 листов | 10.0 шт | 434,33 ₽ | Журналы регистрационные из бумаги или картона |
| Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте | 15.0 шт | 402,00 ₽ | Журналы регистрационные из бумаги или картона |
| Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда | 1.0 шт | 389,33 ₽ | Журналы регистрационные из бумаги или картона |
| Журнал о проведении вводного инструктажа по охране труда "СИТИБЛАНК" А4 60 листов | 2.0 шт | 473,67 ₽ | Журналы регистрационные из бумаги или картона |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить заказчику журналы по охране труда в соответствии с указанными параметрами и требованиями. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки Поставщиком в установленные сроки и с соблюдением требований к качеству и сопровождающим услугам. Цена договора и порядок расчетов между сторонами определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставить документы о приемке в электронной форме через АИС «Портал поставщиков» в течение 7 рабочих дней, а оплата производится на основании электронного Документа о приемке с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр договоров. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и точно соответствовать упаковке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты приемки поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков товаров, которые подписываются УКЭП и направляются Поставщику через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан в установленные сроки устранить выявленные дефекты и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по договору. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения договора, уведомление о изменении фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан предоставить Заказчику выписку из сервиса оценки юридических лиц в течение двух рабочих дней с даты заключения Договора и соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875. В статье 6 Договора регламентируются гарантии качества товара, гарантийный срок и порядок устранения недостатков в течение гарантии. Согласно условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу товара для выявления недостатков, результаты которой оформляются актом. При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на замененный товар соответствует сроку на исходный. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара. Согласно условиям договора, Поставщик обязан возместить убытки Заказчика при отзыве товара, гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре и нести ответственность за недостатки товара в случае В данном фрагменте документа установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также порядок начисления пени. В соответствии с условиями договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, размер которой рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ и цены договора. Максимальная сумма штрафов за нарушение обязательств не должна превышать цену договора, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно статье 8 договора, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно представленному фрагменту договора, установлены условия для расторжения договора в случае несоответствия поставщика требованиям технического задания, нарушения условий договора, несоблюдения запретов, установленных законодательством, и несоответствия критериям оценки. Также определены основания для расторжения договора по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, в документе определены условия, при которых считается возможным отказ от подписания документа о приемке, отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Также упоминается освобождение сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны направить письменную претензию с указанием всех необходимых данных для ее рассмотрения в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять друг другу необходимые документы и выписки, а также могут указывать в претензии дополнительные сведения для урегулирования споров. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 07.12.2026, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовые отправления, факсимильную связь и электронную почту, а также указали, что неполное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Также стороны утвердили приложения к договору и согласие на проверки со стороны органов власти. Согласно условиям договора, обмен документами о приемке товара и информацией осуществляется электронно через АИС «Портал поставщиков», а поставщик обязан обеспечить наличие стандартной товарной единицы и назначить уполномоченных должностных лиц для работы в системе, а также обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его реквизиты и контактные данные, а также спецификации на продукцию, такую как журнал учета выдачи инструкций по охране труда. Согласно представленной спецификации, ИП Сторожева О.А. и ООО "СИТИБЛАНК" заказали журналы для регистрации проведения инструктажа по охране труда, с указанием количества, цен и других характеристик.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва