МАТЕРИАЛЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять расходные материалы для художественных работ в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в сроки, указанные в контракте и техническом задании, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, которые должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 10 рабочих дней. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны соблюдать процедуру устранения недостатков и документирования приемки товаров, а Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и их права в случае обнаружения недостатков в поставках товаров и необходимости представления разъяснений, а также порядок уведомления и взаимодействия между сторонами. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок на заменяемые комплектующие изделия, возмещать вред и убытки в случае нарушения безопасности товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае, если поставщик допускает неоднократные нарушения сроков и объемов поставки, поставляет товары ненадлежащего качества или некомплектные, отказывается передать товар, не выполняет обязательства по страхованию товара, не соответствует требованиям технического задания и другим критериям, а также в случае подтвержденных нарушений условий контракта экспертизой. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям Контракта, сторона, получившая предложение о расторжении по соглашению сторон, обязана ответить в письменной форме в течение 5 календарных дней. Одностороннее расторжение Контракта возможно с соблюдением определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно статье 9, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров через переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Указаны требования к содержанию претензии и сроки ответа на нее. Также определены сроки действия контракта и условия его приемки товаров. Согласно статье 11 Контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не регулируемых контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать определенные приложения и условия для электронного взаимодействия, включая проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, реквизиты и подпись государственного бюджетного учреждения города Москвы «Мой семейный центр «Ориентир», а также предусмотрено безвозмездное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота. Информация о поставщике не полная. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлены реквизиты сторон, а также спецификация товаров, включая потали различных цветов и размеров, предназначенные для золочения, с указанием производителей, моделей, количества и единицы измерения. В представленном фрагменте документа приведены цены и общая сумма закупки акриловых грунтов для живописи бренда СОНЕТ в объеме 500 мл каждого цвета (белый и черный), включая НДС.

Похожие закупки

• Комплект расходных материалов и комплектующих для биохимических и молекулярно-биологических исследований
  1 606 354,68 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• ОКПД2 20.13.41.130 Поставка алюминия сульфата технического очищенного для нужд структурных подразделений в Амурской области, Республике САХА-Якутия, Приморском
  50 105 305,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка кислородных масок для нужд ГБУЗ "МГОБ № 62 ДЗМ"
  52 629,75 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка лабораторной посуды 2933 0908
  2 043 555,60 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Стакан одноразовый пластиковый Д-Полимер прозрачный 200 мл
  46 200,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка удвоителя частоты на базе кристалла КТР для лазера LS-2134UTF для химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (ИД 92421))
  124 440,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка медицинских газов и газов медицинского применения
  1 419 580,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Закупка химических реактивов для филиала МГУ в г. Грозном (ИД 90850))
  7 733 799,62 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва