44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10325799 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» |
| Начальная цена | 98 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 22.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Реагент противогололедный Uoksa соль техническая до -10 С мешок 20 кг | 20.0 шт | 900,00 ₽ | Антифризы |
| Реагент противогололедный Uoksa Актив гранулы до -30 °C мешок 20 кг | 25.0 шт | 1 900,00 ₽ | Антифризы |
| Реагент противогололедный Uoksa гранитная крошка мешок 25 кг | 25.0 шт | 1 300,00 ₽ | Антифризы |
Стороны заключили гражданско-правовой договор, по которому Поставщик обязуется поставить реагенты в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязуются принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен после 2023 года, с определением условий поставки и цены контракта, включая НДС или без него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанности по упаковке, маркировке и погрузочно-разгрузочным работам. СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные пункты регулируют требования к маркировке товара и упаковки, условия их транспортировки и документальное оформление процесса поставки и приемки товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюдж» для предоставления разъяснений, информации об отказе или перечне недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих запросов от Заказчика через АИС. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление документов и информации, контроль за поставками и выбор способа экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в части поставки товаров, а также порядке уведомления о недостатках и приостановлении поставки. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соблюдать законодательные требования, а также гарантировать качество товара и заменять его при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок на основное изделие и его замены, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные вследствие недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, предусматривая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта в случае нарушений со стороны заказчика, включая неоднократные задержки оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения условий контракта. Также упоминается возможность расторжения контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно с соблюдением определенных законодательных требований, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно указанному фрагменту, стороны могут изменять и дополнять контракт путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условиям, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Также в документ включены приложения, регламентирующие техническое задание и спецификацию, а также условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая назначение ответственных лиц, получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе, а также подтверждается равная юридическая сила электронных и бумажных документов. Договор предусматривает безвозмездное получение доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и содержит реквизиты сторон, включая Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова». Суммаризация: В представленном фрагменте описываются характеристики и условия поставки противогололедных реагентов, включая их вид, упаковку, температуру хранения, срок годности и тип действия. Суммаризация: Представлены два вида противогололедных реагентов от компании UOKSA: сыпучий продукт в мешках по 20 кг и гранулированный продукт в упаковках по 25 кг, цены и количество в упаковке соответственно 900 и 1900 рублей за штуку, с общим количеством позиций в заказе 16.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва