223-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10325786 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Москонцерт» |
| Начальная цена | 14 696,50 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 22.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Противогололедный реагент Мастер Роуд 25кг | 17.0 шт | 864,50 ₽ | Антифризы |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Москонцерт" и поставщик обязуются выполнить поставку противогололедного реагента согласно техническому заданию и спецификации, с последующим принятием и оплатой товара заказчиком. Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет Поставщика, с момента доставки товара Заказчику и подписания документов о приемке. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке, оформленного с использованием АИС «Портал поставщиков». СУММАРИЗАЦИЯ: В документе о приемке указаны сумма к оплате, размер неустойки, порядок ее расчета и условия оплаты за ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком. Заказчик считается исполнившим обязательства по оплате с момента списания средств со своего счета. Установлены сроки и условия поставки товаров, а также порядок их приемки. Поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и производителе. Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечить сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также произвести уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после доставки. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает товар и оформляет приемку, направляя Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомление о необходимости предоставления разъяснений или мотивированный отказ от принятия товара. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и направить Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять заказчику необходимые разъяснения по запросу. Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, при обнаружении несоответствий поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в течение двух рабочих дней через УАИС «Бюджетный учет», а также своевременно принять и оплатить товар. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать к исполнению обязательств других лиц. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса не позднее чем за 6 месяцев до изменения, а также гарантировать качество товара и заменять его в случае обнаружения недостатков в соответствии с требованиями Договора и Технического задания. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены договора и варьируется в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны договора устанавливают пределы ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и условия освобождения от неустойки. В статье 8 определяется порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий договора или нарушении запрета, установленного постановлением Правительства РФ. Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание адресата, суммы требований и приложение документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается срок действия договора до 17 декабря 2026 года, необходимость регистрации договора в реестре и порядок его изменения. Согласно статье 12 Договора, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий. Согласно статье 13 Договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также должны назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, реквизиты и информация о генеральном директоре ГБУК города Москвы "Москонцерт", а также Спецификация товаров включает противогололедный реагент "Мастер Роуд" весом 25 кг, предназначенный для использования в температурных условиях до -25°C, с указанием производителя, характеристик и ценой за единицу в размере 864.50 руб., включая НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва