44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324434 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 91Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 21 600,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Шприц одноразовый 2мл INEKTA 3-х компонентный с иглой 23G № 100х1 | 40.0 упак | 540,00 ₽ | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика одноразовые шприцы объемом 2 мл INEKTA с тремя компонентами и иглой 23G в количестве 100 штук. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, с условием, что товар будет новым и выпущен после 2023 года, а поставка и сопутствующие услуги осуществляются силами и за счет Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовывать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно и партиями, а также обеспечивать соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок маркировки и упаковки, их сохранности при транспортировке и обязанности по уборке упаковки. Поставщик обязуется предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а Заказчик должен рассмотреть их в течение 20 рабочих дней и осуществить приемку поставленных товаров. Заказчик обязан подтвердить соответствие поставленных товаров и услуг требованиям Контракта и Технического задания, предоставляя подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия, Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям Контракта. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику через АИС «Портал поставщиков». При положительном решении Заказчика о устранении недостатков, он принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая проведение экспертиз, уведомление друг друга о недостатках и принятие мер для их устранения. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания. Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а также распространяется на комплектующие изделия. Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие требованиям законодательства и возмещать убытки в случае причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае несоблюдения Заказчиком процедур, связанных с выборкой или получением товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленным фрагментам, контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке с соблюдением определенных условий, а также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что влечет продление сроков исполнения обязательств, а также предпринимать усилия для урегулирования споров в претензионном порядке с последующим оформлением договоренностей в виде дополнительных соглашений. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание на адресата и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также установлен срок действия контракта до 31 декабря 2026 года, предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы, обязательство по регистрации контракта в ЕАИСТ и порядок изменения условий контракта. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных правил. Согласно представленному фрагменту, контракт между Федерацией и городом Москвы включает приложения с техническим заданием и спецификацией, предусматривает проверки соблюдения условий предоставления субсидии и регламентирует электронное взаимодействие сторон через специализированные информационные системы. Стороны договора обязуются организовать электронный документооборот, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Согласно статье 14 Контракта, указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется поставить одноразовые шприцы объемом 2 мл производства компании INEKTA с трехкомпонентной иглой 23G, упакованные по 100 штук, с указанием цены за единицу в размере 40 руб., включая НДС, и общей суммой заказа 21600 руб., включая НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва