Лента клейкая упаковочная UNIBOB 600 48 мм х 66 м КОРИЧНЕВАЯ толщина 45 мкм

44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10324016
Заказчик	Департамент торговли и услуг города Москвы
Начальная цена	56 400,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	21.10.2026
Приём заявок до	21.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Лента клейкая упаковочная UNIBOB 600 48 мм х 66 м КОРИЧНЕВАЯ толщина 45 мкм	600.0 шт	94,00 ₽	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

Описание

Согласно Государственному Контракту № _, Департамент торговли и услуг города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке клейкой ленты для нужд Департамента в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с обязательством поставщика поставить товар и обязательством Заказчика принять и оплатить его. Согласно контракту, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, и расчеты производятся с учетом налоговых обязательств сторон. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Источником финансирования выступает бюджет города Москвы. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, подтвержденного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее расчета и итоговой суммы платежа. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить товары с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством, а также подтверждать соответствие поставляемых товаров качеству и характеристикам, предусмотренным Техническим заданием. Согласно условиям контракта, изменения в нем должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Поставщик обязан осуществлять доставку товаров собственным транспортом, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и производить уборку упаковки в день поставки. Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 10 рабочих дней либо принять товары и услуги, либо указать на недостатки и сроки их устранения, либо отказаться от принятия с обоснованием. Согласно пунктам 4.11-4.14, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта, а также предоставить Поставщику информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет». После устранения недостатков и подтверждения их соответствия требованиям, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам или устранить выявленные дефекты и недостатки, после чего повторно направить исправленную документацию и электронный Документ о приемке для подтверждения исполнения обязательств. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение пяти рабочих дней. Согласно пунктам 5.2.2 и 5.2.3, Заказчик обязан своевременно принять и оплатить товар и рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении. В пунктах 5.3.1-5.3.5 указаны права Поставщика, включая требование подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлечение субпоставщиков и их замену в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, соответствующие условиям контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и запреты. Статья 6 контракта регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок, процедуру устранения недостатков и порядок замены товаров в случае их обнаружения в период гарантии. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет от 1 000 до 5 000 рублей за каждый факт неисполнения, а также 10 или 5 процентов от цены контракта за просрочку исполнения гарантийных обязательств. Пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке, а также односторонне со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения контракта, включая невыборку товаров, расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Споры между сторонами должны решаться путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей. Согласно условиям договора, стороны обязаны сначала попытаться урегулировать спор в претензионном порядке, после чего в случае неудачи обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием всех необходимых данных и приложением соответствующих документов, а ответ на претензию должен быть дан в течение 15 календарных дней. Если претензия оставлена без ответа, это считается признанием требований. В случае недостижения согласия, споры подлежат разрешению в арбитраже. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами. Согласно условиям контракта, срок его исполнения составляет 30 рабочих дней с даты заключения. Приемка товаров возможна после истечения этого срока, при условии проведения претензионной работы заказчиком. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок уведомлений через факсимильную связь и электронную почту, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» описание товара с характеристиками и изображением, а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно пункту 13.1 статьи, информация, обменянная сторонами в рамках контракта, не требует бумажного оформления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Пункт 13.5 устанавливает, что доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон, включая юридические и фактические адреса, контактные данные и банковские реквизиты Департамента торговли и услуг города Москвы. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется поставить клейкую упаковочную ленту UNIBOB 600 48 мм х 66 м толщиной 45 мкм в количестве 600 штук по цене 94 рубля за штуку (включая НДС), с общей суммой заказа 56400 рублей. К сожалению, вы не предоставили текст для суммаризации. Пожалуйста, отправьте фрагмент документа, который вы хотите суммаризовать.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →