ИМПЛАНТАТ ОРБИТАЛЬНЫЙ

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323405
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	41 620,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Шины имплантатные эластичные с открытым каналом, "МедСил", ИЭШО-10	10.0 шт	1 273,00 ₽	Протезы органов человека, не включенные в другие группировки
Имплантантная эластичная лента ИЭЛ-2,5	10.0 шт	634,00 ₽	Протезы органов человека, не включенные в другие группировки
Имплантат силиконовый губчатый сегмент ИГС-5 из Комплекта имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых ИГ	10.0 шт	2 255,00 ₽	Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку расходных материалов для офтальмологии, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в том числе закона о контрактной системе. Поставщик обязуется поставить заказчику расходные материалы для офтальмологии в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных контрактом. Согласно условиям контракта, цена договора уменьшается на сумму налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты РФ, оплата производится в рублях РФ, цена является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, и в случае нарушений со стороны поставщика заказчик вправе удерживать неустойку из суммы оплаты. Согласно условиям контракта, поставка товаров должна осуществляться в соответствии с техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком и в течение трех календарных дней после подачи заявки заказчиком до 10 декабря 2026 года. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке и уборку упаковки после доставки. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику подписанный электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет документ о приемке и информирует Поставщика о необходимости устранения недостатков. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан формировать и направлять поставщику информацию о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет», а также принимать товары после устранения недостатков и подписывать электронный документ о приемке. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств. Согласно контракту, поставщик обязан осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, в то время как заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары. Поставщик обязуется предоставить Заказчику необходимые документы, информацию о ходе исполнения контракта и уведомить о изменении своего фактического местонахождения, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Автореализатор гарантирует качество товаров согласно требованиям контракта и технического задания, обеспечивая их исправность в течение гарантийного срока с возможностью продления при устранении недостатков за счет поставщика. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая начисление штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товаров Согласно указанному фрагменту, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны в письменной форме ответить на предложение о расторжении контракта в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий и уведомлении второй стороны. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Установлены требования к содержанию претензии и сроки ответа на нее. Также указаны сроки действия контракта и условия его приемки товаров. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и подписи сторон договора, а также контактные данные государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы и Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку одного силиконового имплантата офтальмологического губчатого сегмента ИГС-5, предназначенного для лечения тяжелых форм отслойки сетчатки и других глазных заболеваний, с указанием его характеристик и цены. СУММАРИЗАЦИЯ: Акционерное общество "МЕДСИЛ" предлагает имплантантные эластичные изделия ИЭШО-10 и ИЭЛ-2,5, изготовленные из силикона, предназначенные для одноразового использования, с указанием цен и комплектности.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →