Фасад Хлоя под посудомоечную машину 60х72 см, цвет графит софт

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке фасадов для посудомоечных машин в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, после его доставки и подписания документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанности по упаковке, маркировке и погрузочно-разгрузочным работам. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая использование электронного структурированного документа о приемке с электронной цифровой подписью, а также порядок предоставления разъяснений, отказа от принятия товаров и устранения выявленных недостатков. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о приемке оформляется через Универсальную автоматизированную информационную систему. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота. В случае принятия Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и направляет его Поставщику. При получении запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан в установленный срок предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик обязан своевременно поставить товары в соответствии с контрактом и предоставить необходимые документы. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на продление гарантийного срока на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие нарушения требований безопасности товара. Убытки и вред подлежат возмещению в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в определенных случаях. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для заказчика и процентные ставки для поставщика в зависимости от цены контракта. В представленном фрагменте документа описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта по результатам экспертизы, а также при одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также в соответствии с требованиями статьи 95 Закона о Контрактной системе, предусмотрена возможность одностороннего расторжения Контракта. Также установлен порядок расторжения Контракта по соглашению сторон и сроки для ответа на предложение о расторжении. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования в установленный срок претензия считается признанной. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны оценивать свои требования в денежном выражении и предоставлять соответствующие документы при подаче претензии. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их получения и действия в случае неполного исполнения контракта, включая необходимость регистрации исполнения в ЕАИСТ и руководство действующим законодательством РФ в Согласно представленному фрагменту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие с заказчиком через специализированные системы для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Юридическое и фактическое адреса, контактные данные и реквизиты бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2025» представлены в запросе. Спецификация содержит информацию о заказанной партии фасадных панелей Хлоя размером 60х72 см, цветом графит софт, производителя ИП Васин В.Н., с указанием количества в 6 единиц, ценой за единицу в 4000 руб. (включая НДС), и общей суммой заказа в 24000 руб. (включая НДС).

Похожие закупки

• Поставка ручного инструмента в наборах для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) с рассмотрением аналогов (выбор нескольких победителей с целью распределения
  1 104 724,90 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Набор клавиатура+мышь беспроводная UGREEN MK552 черный
  525 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Оказание услуг по регулярной мойке легковых автомобилей ООО «РУ КМЗ»
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по транспортировке силового трансформатора 16МВА для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Челябинск (4643496)
  1 495 901,64 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ЛОТ 932-СЗК Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
  4 500 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ОКПД2 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для выполнения работ на Усть-Среднеканской ГЭС для нужд Башкирского филиала (седельны
  1 069 213,70 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Запчасти для погрузчика ТКМ, ЗИЛ
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка ножевой мельницы для нужд Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА»
  1 562 409,33 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва