Магазин "Калашников" АК-74 с учебными патронами 5,45х39 мм

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323248
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 14»
Начальная цена	12 840,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Магазин "Калашников" АК-74 с учебными патронами 5,45х39 мм	3.0 шт	4 280,00 ₽	Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку магазина с учебными патронами для нужд образовательного учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая проверку на соответствие условиям контракта, предоставление разъяснений, мотивированный отказ от принятия и устранение выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП о приемке, либо запрашивает разъяснения или отказывается от принятия, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию о ходе исполнения контракта, осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки количества, ассортимента и стоимости, а также устанавливает обязанности и права сторон контракта в случае обнаружения несоответствий и необходимости представления разъяснений. Поставщик обязан обеспечить своевременную поставку товаров надлежащего качества, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе их исполнения по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара заказчик составляет акт о недостатках, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов. В случае отказа поставщика от подписания акта, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, убытки и отвечает за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями Контракта. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет определенный процент от этой цены или фиксированную сумму. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности уважительных причин просрочки. Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, исполнение обязательств может быть невозможным. При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может включать фото- и видеоматериалы. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения контракта, включая неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Также указаны основания для расторжения контракта по инициативе Заказчика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные пункты регулируют условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также процедуру одностороннего расторжения в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, требующих подтверждения в установленном порядке и непосредственно влияющих на исполнение обязательств. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения, а также требования к оформлению дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией. Согласно представленному фрагменту, статья 13 устанавливает правила электронного взаимодействия сторон контракта, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также процедуру создания стандартной товарной единицы для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают бесплатный доступ к системе для электронного документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку трех магазинов "Калашников" АК-74 с учебными патронами калибра 5,45 мм по цене 4280 рублей за единицу, включая НДС, с общей суммой поставки 16080 рублей.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →