ИЗДЕЛИЯ ПОЧТОВЫЕ

44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному Контракту № _, управа района Кунцево города Москвы заключила соглашение с поставщиком на приобретение марок и маркированных почтовых конвертов с литерой "А" для нужд управы, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания соответствующих документов и актов приемки-передачи. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее расчета и итоговой суммы платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а оплата товаров считается выполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик обязан согласовать новые условия контракта, включая цену, сроки и количество товара. Установлены сроки и условия поставки товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товара техническим характеристикам. Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными свойствами, соответствующими техническому заданию, и осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами, а также обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и производить уборку упаковки. Заказчик обязан ежемесячно получать от Поставщика электронный документ о приемке товаров и сопутствующих услуг, а также комплект отчетных документов, и в течение одного рабочего дня рассматривать их на соответствие количеству, качеству и другим требованиям, после чего направлять Поставщику подписанный электронный документ о приемке или уведомление об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о недостатках и их устранении передается через УАИС «Бюджетный учет», после чего Заказчик принимает товары и услуги при условии устранения недостатков и Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения или устранить выявленные дефекты и направить исправленный комплект документации для принятия товаров, а подписанный сторонами электронный документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и требовать разъяснений от Поставщика в случае выявления несоответствий. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта. Поставщик имеет право заменить субпоставщика в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств и обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения контракта и сообщать об изменении своего фактического местонахождения, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом. Согласно представленному фрагменту, участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, и соблюдать запреты, предусмотренные правительственными актами. Поставщик обязуется гарантировать качество товара в соответствии с контрактными условиями и техническим заданием, а также устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, который может быть продлен на время устранения дефектов. Согласно условиям контракта, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется возместить расходы на экспертизу и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате использования товара. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несут ответственность за его недостатки в соответствии с законодательством РФ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами варьируется в зависимости от цены контракта и характера нарушения, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Указанные пункты описывают основания для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также установленные правила для определения победителя котировочной сессии. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно представленному фрагменту, стороны контракта согласовали условия об обстоятельствах непреодолимой силы, которые могут препятствовать исполнению обязательств. В случае возникновения таких обстоятельств, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней. Срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий. Также предусмотрен порядок урегулирования споров. Стороны договора обязуются решать возникшие претензии и споры через переговоры и претензионный порядок, с оформлением дополнительных соглашений и письменными ответами в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления договора в силу, его срока исполнения, а также порядок изменения и дополнения договора, включая регистрацию в ЕАИСТ и подписание дополнительных соглашений. Согласно условиям контракта, стороны используют электронные системы и факсимильную связь для обмена уведомлениями, которые считаются полученными в день отправки или фактического получения. В случае использования почты, уведомления считаются полученными в день фактического получения с отметкой почты. Контракт предусматривает руководство действующим законодательством РФ, обязательное внесение сведений об исполнении контракта в Реестр Контрактов ЕАИСТ и включение в контракт приложений с техническим заданием и спецификацией. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Согласно статье Контракта, электронные документы приравниваются к бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. В статье 14 указаны адреса и реквизиты Заказчика, управа района Кунцево города Москвы, а данные о Поставщике Суммаризация: В представленном фрагменте содержатся реквизиты банка и получателя, а также описание характеристик почтовой марки номиналом 3,00 и 5,00 рублей, включая количество в листе и наличие перфорации. Спецификация товаров включает описание почтовых марок различных номиналов и размеров, предназначенных для использования в качестве коллекционных или почтовых отправлений, с указанием количества в листе, основы бумаги, наличия перфорации и других характеристик. Краткая суммаризация: АО "Марка" предлагает упаковку из 50 штук конвертов размером 110х220 мм с закрывающим клапаном в верхней части, стоимостью 70500 рублей за 1410 штук в розницу.

Похожие закупки

• Изготовление и поставка бланков документов о квалификации (ЭЗК 020/223/26)
  3 507 212,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
  572 130,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• КОНВЕРТЫ ПОЧТОВЫЕ
  7 800,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
  572 130,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Календарь настенный 3-х блочный квартальный Политехнология Attache 2027 год Москва 33x70.5 см
  12 557,70 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Вкладыш в трудовую книжку (бланк)
  6 500,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Изготовление бланка
  70 970,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Журналы по текущему изменению налогового и бухгалтерского законодательства
  — заявки до 23.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва