44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322384 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 44 137,50 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Клей для искусственной травы TRICOL GRASS 2K PU (10 кг) | 3.0 упак | 5 200,00 ₽ | Клеи прочие |
| Герметик бортов шин Rossvik GB10K1 банка с кистью 1000мл/1000г | 50.0 шт | 570,75 ₽ | Герметики |
Согласно гражданско-правовому договору № _, бюджетное учреждение "Жилищник района Царицыно" заключило соглашение с поставщиком на поставку клея для искусственной травы в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенный набор информации, включая наименование изделия, фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик обязуется направлять отчеты об устранении недостатков через УАИС «Бюджетный учет», а в случае запроса разъяснений или обнаружения дефектов, Поставщик должен предоставить необходимые объяснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить исправленный комплект документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также соблюдение процедур при обнаружении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика и обязан предоставлять документы о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также гарантировать качество товара и заменить его при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Согласно условиям контракта, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно статье 7, стороны договора могут начислять друг другу штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Статья 8 предусматривает возможность расторжения договора по соглашению сторон. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований; в претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 15 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ и внесение изменений осуществляются через подписание дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае почтовой отправки считаются полученными в день фактического получения. Согласно пункту 2.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В пунктах 12.4 и 12.5 указаны приложения к Контракту и согласие Поставщика на проверки. Статья 13 определяет особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) для оформления документов о приемке, если соответствующий СТЕ Согласно статье 14, заказчик и поставщик обязаны указать свои юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты для осуществления документооборота в рамках контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначили условия поставки товара "Клей для искусственной травы TRICOL GRASS 2K PU" в количестве 3 единицы по цене 5200 руб. за единицу без учета НДС, что в сумме составляет 16000 руб. с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва